MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
La Gazette

Création d'une PEP à la maison d'arrêt d'Auxerre (89)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : DISP Centre Est Dijon

Avis N° : AO-2040-0951

  • 21 - DISP CENTRE-EST DIJON
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MON

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DISP Centre-Est DIJON
Correspondant : M. DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES CELLULE MARCHE, DISP Centre-Est DIJON, 72 A, rue d'Auxonne BP 13331, 21033 Dijon cedex, tél. : 03 80 65 05 41, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.justice.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Ordre et sécurité publics


Objet du marché : Marché de Travaux _ Création d'une PEP MA d'Auxerre (13 LOTS)


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45112500
Objets complémentaires : 45223220
Objets complémentaires : 45261210
Objets complémentaires : 45111100
Lieu d'exécution et de livraison : Maison d'Arrêt d'Auxerre _ 13 avenue Charles de Gaulle BP 23, 89010 Auxerre
Code NUTS : FRC14
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Marché de Travaux _ Création d'une PEP _ MA d'Auxerre (13 LOTS)
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 21 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 janvier 2021
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 03 novembre 2020 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DISPDIJON20014
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=639913&orgAcronyme=d3f
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 Rue d'Assas BP 61616, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : [email protected]
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Dijon, 22 Rue d'Assas BP 61616, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : [email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 Rue d'Assas BP 61616, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : [email protected]
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Déplombage - Déconstruction
Déplombage - Déconstruction
C.P.V. - : Objet principal : 45111100
Lot(s) 2 Terrassement - V.R.D - ABORDS
Terrassement - V.R.D - ABORDS
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
Lot(s) 3 Gros oeuvre
Gros oeuvre
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Lot(s) 4 Couverture - Étanchéité
Couverture - Étanchéité
C.P.V. - : Objet principal : 45261210
Lot(s) 5 Menuiseries extérieurs - fermetures
Menuiseries extérieurs - fermetures
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 6 Cloisons - Doublages - Faux Plafonds - Peinture
Cloisons - Doublages - Faux Plafonds - Peinture
C.P.V. - : Objet principal : 45421152
Lot(s) 7 Menuiseries intérieures
Menuiseries intérieures
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 8 Carrelages - Faïences
Carrelages - Faïences
C.P.V. - : Objet principal : 45431000
Lot(s) 9 Serrurerie
Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Lot(s) 10 Électricité
Électricité
C.P.V. - : Objet principal : 45311000
Lot(s) 11 Chauffage, Ventilation et Climatisation
Chauffage, Ventilation et Climatisation
C.P.V. - : Objet principal : 45332400
Lot(s) 12 Plomberie
Plomberie
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Lot(s) 13 Clôtures Sécurisées - Portails
Clôtures Sécurisées - Portails
C.P.V. - : Objet principal : 45342000

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message