MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Aménagement du site du Port du Canal

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Venarey les Laumes

Avis N° : AO-2120-1783

  • 21 - Venarey-les-Laumes
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

VENAREY.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Venarey-Les Laumes
Correspondant : Mme Lucie Miorin-Kisielewicz, Chargée de projet, 18 Avenue Jean Jaurès, 21150 Venarey-les laumes, tél. : 03 80 96 37 83, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.venareyleslaumes.fr, adresse internet du profil acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Mission de travaux pour le pôle de développement touristique - Aménagement du site du Port du Canal


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45262600
Objets complémentaires : 45262660
Objets complémentaires : 45111100
Objets complémentaires : 44142000
Objets complémentaires : 45112500
Lieu d'exécution et de livraison : Venarey-les laumes, 21150 Venarey-les laumes
Code NUTS : FRC11
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Marché de travaux alloti passé en procédure adaptée.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Travaux d'aménagement à réaliser sur l'ensemble du site, travaux sur les bâtiments et travaux d'aménagement extérieur.
Désamiantage, démolition, gros-oeuvre, terrassement, VRD, charpentes bois et métallique, menuiseries aluminium, menuiseries, chauffage, ventilation, plomberie, plâtrerie, peinture, pose d'un bloc sanitaire à nettoyage automatique.
Valeur estimée (HT) : 3 253 176,55 euros (Euros)
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 06 septembre 2021
Cautionnement et garanties exigés : Cinq 5% du montant initial du lot (taxes comprises) prélevée par fractions sur chacun des acomptes. La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 à R. 2191-41 du code de la commande publique.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir CCAP
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières
Situation juridique - références requises : Voir Règlement de la consultation
Capacité économique et financière - références requises : Voir Règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Voir Règlement de la consultation
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 02 juin 2021 à 17 h 00

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021T001portducanal2
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 mai 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mme Lucie Miorin-Kisielewicz , Mairie de Venarey-Les Laumes, 18 avenue Jean Jaurès, 21150 Venarey-les laumes, courriel : [email protected], adresse internet : https://marches.ternum-bfc.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.ternum-bfc.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://marches.ternum-bfc.fr
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents de la consultation sont en libre accès sur la plateforme https://marches.ternum-bfc.fr
Référence de la consultation : 2021T001portducanal2
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21000 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Désamiantage - Déplombage
Désamiantage - Déplombage
C.P.V. - : Objet principal : 45262660
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Ravalement
Ravalement
C.P.V. - : Objet principal : 45443000
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Gros-oeuvre-Démolition
Gros-oeuvre-Démolition
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Objets complémentaires : 45111100
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Charpente métallique
Charpente métallique
C.P.V. - : Objet principal : 44142000
Objets complémentaires : 45223210
Objets complémentaires : 45261100
Objets complémentaires : 45422000
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 5 Charpente bois
Charpente bois
C.P.V. - : Objet principal : 44142000
Objets complémentaires : 45261100
Objets complémentaires : 45422000
Objets complémentaires : 45422100
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 6 Couverture-Etanchéité
Couverture-Etanchéité
C.P.V. - : Objet principal : 45261210
Objets complémentaires : 45261420
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 7 Menuiseries aluminium-Serrurerie
Menuiseries aluminium-Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Objets complémentaires : 44316500
Objets complémentaires : 45223210
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 8 Menuiseries intérieures
Menuiseries intérieures
C.P.V. - : Objet principal : 44220000
Objets complémentaires : 45421000
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 9 Cloisons-Doublages-Plafonds
Cloisons-Doublages-Plafonds
C.P.V. - : Objet principal : 44112300
Objets complémentaires : 45324000
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 10 Revêtements de sols
Revêtements de sols
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
Objets complémentaires : 44111700
Objets complémentaires : 45432130
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 11 Peintures
Peintures
C.P.V. - : Objet principal : 44111400
Objets complémentaires : 45442100
Objets complémentaires : 45442110
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 12 Voierie-Réseaux divers
Voierie-Réseaux divers
C.P.V. - : Objet principal : 32400000
Objets complémentaires : 45112500
Objets complémentaires : 45233228
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 13 Mobilier urbain
Mobilier urbain
C.P.V. - : Objet principal : 34928400
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 14 Aménagements paysagers
Aménagements paysagers
C.P.V. - : Objet principal : 45112700
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 15 Chauffage-Ventilation-Climatisation-Plomberie
Chauffage-Ventilation-Climatisation-Plomberie
C.P.V. - : Objet principal : 45331000
Objets complémentaires : 45232460
Objets complémentaires : 45332000
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 16 Electricité-Courant faible
Electricité-Courant faible
C.P.V. - : Objet principal : 45315300
Objets complémentaires : 31214500
Objets complémentaires : 31518300
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 18 Enseignes
Enseignes
C.P.V. - : Objet principal : 39174000
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 19 Bloc sanitaire public à nettoyage automatique
Bloc sanitaire public à nettoyage automatique
C.P.V. - : Objet principal : 45232460
Date d'exécution du lot : 06 septembre 2021
Date de livraison du lot : 05 décembre 2023
Durée du lot ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message