MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Aménagement d'une liaison verte entre la ZAC des Louvresses et la gare RER de Gennevilliers - travaux d'espaces verts..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Conseil Général Hauts de Seine, Section Bâtiments Départementaux

Avis N° : AO-2118-2294

  • 92 - GENNEVILLIERS
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 92
Annonce No 21-51477
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cons. Départ. des Hauts-de-Seine.
Correspondant : Mme SOUAMES Samia, 57, rue des longues raies 92000 Nanterre adresse internet : http://www.hauts-de-seine.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : la présente consultation concerne l'aménagement d'une liaison verte entre la ZAC des Louvresses et la gare RER de Gennevilliers - travaux d'espaces verts.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112710
Objets supplémentaires : 45262620
45342000.
Lieu d'exécution : de l'avenue du Général De Gaulle à l'avenue des Louvresses à Gennevilliers.
Code NUTS : -FR105.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
aménagement d'une liaison verte entre la ZAC des Louvresses et la gare RER de Gennevilliers - travaux d'espaces verts. La présente consultation concerne les travaux pour accroitre l'attractivité du territoire et réaliser, à Gennevilliers, une liaison verte entre le quartier d'activités des Louvresses au Nord et la gare de Gennevilliers au sud
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation concerne l'aménagement d'une liaison verte entre la ZAC des Louvresses et la gare RER de Gennevilliers - travaux d'espaces verts.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r septembre 2021.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront financées sur les crédits inscrits aux budgets général et annexe du Département.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas imposer la forme du groupement. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être obligatoirement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation juridique - références requises : une lettre de candidature et, le cas échéant, d'habilitation du mandataire par les cotraitants (ou l'imprimé Dc1 fourni par le Département) dûment complétée ;
Le(S) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement (extrait K-Bis, délégation de signature...) ;
La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
Le formulaire Dc1 fourni par le Département (ou une déclaration sur l'honneur) indiquant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Nota : la preuve de la capacité financière du candidat peut être apportée par tous moyens
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principaux travaux effectués au cours des 3 dernières années à la même échelle de travaux, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
Description du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public,
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années,
Le certificat de qualification et/ou de qualité demandés aux candidats conformément à l'article 5.1 du règlement de la consultation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 mai 2021, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020_230.
Renseignements complémentaires : conformément aux dispositions des articles L2132-2 et R2132-3 et suivants du code de la commande publique, le Département impose les plis déposés sous forme dématérialisée sur Maximilien, plateforme de mutualisation des avis d'appel public à la concurrence des pouvoirs adjudicateurs d'ile-de-france.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://www.marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches.maximilien.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2 boulevard de l'hautil 95027 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-56, courriel : [email protected].
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de Versailles 5, rue Leblanc 75911 Paris.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2 boulevard de l'hautil 95027 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-56, courriel : [email protected].
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- allée-Gabions.
Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. L'exécution des travaux commencera à la réception d'un ordre de service. Le délai d'exécution est de 6 mois dont un mois de préparation de chantier. La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de septembre 2021
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants : critère 1-valeur économique notée sur 50 points. Critère 2-valeur technique notée sur 45 points, sous-critère 1 : organisation de ce chantier, planning d'exécution et d'entretien notés sur 22 points (sous-sous critère 1 : description de la méthodologie envisagée pour la conduite du chantier notée sur 13 points, sous sous critère 2 : planning d'intervention des différentes phases du chantier noté sur 9 points), sous-critère 2 : effectifs consacrés à l'exécution du marché notés sur 15 points, sous-critères 3 : moyens matériels affectés à l'exécution des travaux notés sur 4 points, sous-critères 4 : formation du personnel en sécurité de chantier notée sur 4 points, critère 3 : valeur environnementale notée sur 5 points, sous critère 1 : gestion des déchets notée sur 3 points et sous critère 2: propreté de ce chantier notée sur 2 points.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Espaces verts
Lot(s) 2.- espaces verts-clôtures.
Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. L'exécution des travaux commencera à la réception d'un ordre de service. Le délai d'exécution est de 8 mois dont un mois de préparation de chantier et 12 mois d'entretien et de garantie de reprise. La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de septembre 2021
Durée : 20 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants : critère 1-valeur économique notée sur 50 points. Critère 2-valeur technique notée sur 45 points, sous-critère 1 : organisation de ce chantier, planning d'exécution et d'entretien notés sur 22 points (sous sous critère 1 : description de la méthodologie envisagée par la conduite du chantier notée sur 14 points, sous sous critère 2 : planning d'intervention des différentes phases du chantier noté sur 8 points), sous-critère 2 : effectifs consacrés à l'exécution du marché notés sur 15 points, sous-critères 3 : moyens matériels affectés à l'exécution des travaux notés sur 4 points, sous-critères 4 : formation du personnel en sécurité de chantier notée sur 4 points, critère 3 : valeur environnementale notée sur 5 points, sous critère 1 : gestion des déchets notée sur 3 points et sous critère 2: propreté de ce chantier notée sur 2 points.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Espaces verts

Avis similaires

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message