MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Travaux d'extension du batiment d'accueil de l'aire des gens du voyage des dinandiers

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac

Avis N° : AO-1717-2600

  • 15 - AURILLAC
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 15
Annonce No 17-52732
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération du Bassin.
Correspondant : Service des marchés, M. le président service des Marchés 3 place des Carmes Cs80501 15005 Aurillac Cedex.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux d'extension du batiment d'accueil de l'aire des gens du voyage des dinandiers.


Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : aurillac.
Code NUTS : |FR722|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché séparé ordinaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'extension du batiment d'accueil de l'aire des gens du voyage des dinandiers.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des prestations similaires pourront etre réalisées par le titulaire du contrat. : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure adaptée Article 30-i.7º et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront les suivantes : Les conditions d'exécution de ce ou ces nouveaux marchés devront etre conclus dans les trois ans à compter de la notification du présent marché. Les prestations complémentaires objet du ou des nouveaux marchés seront fondées pour l'évaluation financière des prestations sur les prix fixés par le bordereau des prix du marché initial.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,000% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- lot 1 : prix des prestations : 40 %;
- lot 1 : valeur technique : 45 %;
- lot 1 : valeur technique : fournitures et matériaux : 10 %;
- lot 1 : valeur technique : principaux procédés et moyens d'exécution envisagés : 25 %;
- lot 1 : valeur technique : mesures prévues pour assurer l'hygiène, la sécurité sur le chantier et la réduction des nuisances : 10 %;
- lot 1 : délai d'exécution : 15 %;
- lot 1 : délai d'exécution : engagement du candidat à réaliser ses travaux dans l'objectif du planning : 5 %;
- lot 1 : délai d'exécution : un programme d'exécution des ouvarges et la durée approximative des temps d'intervention par principale tache : 10 %;
- lot 2 : prix des prestations : 40 %;
- lot 2 : valeur technique : 50 %;
- lot 2 : valeur technique : qualité de l'offre en relation avec les plans et le cahier des charges : 25 %;
- lot 2 : valeur technique : principaux procédés et moyens d'exécution envisagés : 25 %;
- lot 2 : délai d'exécution : 10 %;
- lot 2 : délai d'exécution : engagement du candidat à réaliser ses travaux dans l'objectif du planning : 5 %;
- lot 2 : délai d'exécution : un programme d'exécution des ouvarges et la durée approximative des temps d'intervention par principale tache : 5 %;
- lot 3 : prix des prestations : 40 %;
- lot 3 : valeur technique : 45 %;
- lot 3 : valeur technique : fournitures et matériaux : 10 %;
- lot 3 : valeur technique : principaux procédés et moyens d'exécution envisagés : 25 %;
- lot 3 : valeur technique : mesures prévues pour assurer l'hygiène, la sécurité sur le chantier et la réduction des nuisances : 10 %;
- lot 3 : délai d'exécution : 15 %;
- lot 3 : délai d'exécution : engagement du candidat à réaliser ses travaux dans l'objectif du planning : 5 %;
- lot 3 : délai d'exécution : un programme d'exécution des ouvarges et la durée approximative des temps d'intervention par principale tache : 10 %;
- lot 4 : prix des prestations : 40 %;
- lot 4 : valeur technique : 45 %;
- lot 4 : valeur technique : fournitures et matériaux : 10 %;
- lot 4 : valeur technique : principaux procédés et moyens d'exécution envisagés : 25 %;
- lot 4 : valeur technique : mesures prévues pour assurer l'hygiène, la sécurité sur le chantier et la réduction des nuisances : 10 %;
- lot 4 : délai d'exécution : 15 %;
- lot 4 : délai d'exécution : engagement du candidat à réaliser ses travaux dans l'objectif du planning : 5 %;
- lot 4 : délai d'exécution : un programme d'exécution des ouvarges et la durée approximative des temps d'intervention par principale tache : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 mai 2017, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17EXTAIR.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.caba.fr à la rubrique marchés publics sous la référence : 17extair, ou bien à partir du site http://www.achatpublic.com, rubrique entreprise, salle des marchés, sous la meme référence. Le dossier de consultation des entreprises peut également etre remis gratuitement à chaque candidat qui en fera la demande par écrit auprès du service des marchés dont l'adresse figure au point 8.1 du règlement de consultation. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : Fichiers liés à des logiciels bureautiques : Compatibles Office et Open Office ; - format d'impression : Adobe Acrobat Reader (fichiers.pdf) ; - format de décompression : fichiers.zip. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-Membre de l'union européenne. Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis. Les candidats sont informés que l'attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du marché papier. . Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 avril 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac.
M. le président service des Marchés 3 place des Carmes Cs80501, 15005 Aurillac Cedex, adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac.
Correspondant : Service Batiment, service Batiment 3 place des Carmes Cs80501, 15005 Aurillac Cedex, , tél. : (+33) 4-71-46-86-30, , télécopieur : (+33) 4-71-46-87-33.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac.
Correspondant : Service des marchés, service des Marchés 3 place des Carmes Cs80501, 15005 Aurillac Cedex, , tél. : (+33) 4-71-46-86-30, , télécopieur : (+33) 4-71-46-87-33.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac.
service des Marchés 3 place des Carmes Cs80501, 15005 Aurillac Cedex, adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal administratif de Clermont Ferrand 6 cours Sablon 63000 Clermont Ferrand, tél. : (+33) 4-73-14-61-00, télécopieur : (+33) 4-73-14-61-22.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Clermont Ferrand 6 cours Sablon 63000 Clermont Ferrand, tél. : (+33) 4-73-14-61-00, télécopieur : (+33) 4-73-14-61-22.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- gros œuvre.
Gros œuvre
Lot(s) 2.- modules préfabriqués.
Modules préfabriqués
Lot(s) 3.- plomberie - sanitaire.
Plomberie - sanitaire - ventilation
Informations complémentaires : références et qualifications : - certificat Qualibat 5112 : plomberie - sanitaire - certificat Qualibat 5432 : conduits aérauliques certificat Qualibat 5112 : plomberie - sanitaire. - certificat Qualibat 5432 : conduits aérauliques.. Pour chaque certificat précité, tout moyen de preuve équivalent est accepté.
Lot(s) 4.- electricité - courants f.
Electricité - courants forts - courants faibles - chauffage électrique

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?