MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Construction de deux toboggans aquatiques

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Syndicat Mixte de l'Ailette et de la Bièvre

Avis N° : AO-1730-0004

  • 02 - Monampteuil
  • Travaux Publics
  • Appel d'offres ouvert
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYNDICAT MIXTE DE L AILETTE ET DE LA BIEVRE
Correspondant : M. Emmanuel MAQUIN, Comptable, 21 rue du chemin des dames 21 rue DU CHEMIN DES DAMES 21 rue du chemin des dames, 02860 Chamouille, tél. : 33 32 32 48 30 3, courriel : [email protected], adresse internet du profil acheteur : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
gestion d'équipements sportifs et de loisir


Objet du marché : Construction de deux toboggans aquatiques sur le parc de loisirs d'axo'plage à monampteuil


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45242100
Objets complémentaires : 45112720
Lieu d'exécution et de livraison : Parc de loisirs d'axo'plage, 02000 Monampteuil
Code NUTS : FR221
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Construction de deux toboggans aquatiques
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 novembre 2017 et jusqu'au 30 mars 2018
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 novembre 2017
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Demande de paiement d'acomptes
Par dérogation à l'article 13.2.2 du CCAG Travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maître de l'ouvrage au plus tard lors du règlement de l'acompte si le projet de
décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.
Demande de paiement finale
En application de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de
décompte final, simultanément au maître d'oeuvre et au représentant du pouvoir
adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de
trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.
Adresse où les demandes de paiement doivent s'effectuer
Les demandes de paiement devront s'effectuer à l'adresse suivante :
VERDI PICARDIE
37 rue Arnaud Bisson
02100 SAINT QUENTIN
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance
et à celles des articles 133 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou
indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux.
En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions
que l'acceptation du sous-traitant direct.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Conformément aux dispositions de l'article 62 I de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur exige que certaines tâches
essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire.
Les tâches concernées sont les suivantes :
Lot1:
-Génie civil (fondations du toboggan)
-hydraulique (sous pression pour l'adduction d'eau potable au droit de l'ouvrage, gravitaire
pour leur recyclage, traitement et filtration de l'eau, pédiluve)
-toboggan (fourniture et pose d'un toboggan conforme aux prescriptions du CCTP)
Lot2:
-VRD (terrassements généraux, fondation et revêtements au droit de l'ouvrage, amenée des
énergies électrique et eau potable au droit de l'ouvrage)
-clôtures (périphériques à l'ouvrage et ses portails)
-espaces verts (rétablissement des espaces engazonnés en périphérie de l'ouvrage
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Le pouvoir adjudicateur retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un
classement.
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix 50%
Définition et appréciation du critère : le candidat confirmera sa
meilleure offre financière
50 pts
Valeur technique 50%
Qualité
Définition et appréciation du critère : le candidat confirmera le
formalisme de communication (agréments, visa, non
conformités, points d'arrêt , autocontrôle, avancement) et
d'organisation (organigrammes hiérarchique et fonctionnel)
15 pts
Définition et appréciation du critère : le candidat confirmera les
moyens humains et matériels adaptés au contexte et emprise
du chantier. Les modes opératoires spécifiques à cette
réalisation et plans de contrôles seront adaptés à cette
réalisation
30 pts
Performance en matière de protection de l'environnement
Définition et appréciation du critère : le candidat confirmera
les mouvements de terre et zones de stockages provisoires et
définitifs des matériaux évacués, la prise en compte d'une
emprise devant restée accessible en permanence aux usagers
et résidents
15 pts
Délai de livraison ou d'exécution
Définition et appréciation du critère : le candidat confirmera la
prise en compte du phasage imposé , mais aussi l'optimisation
du délai indicatif par phase.
25 pts
Sécurité
Définition et appréciation du critère : le candidat confirmera
les moyens de prévention et de sécurité collectifs, pour
respecter le maintien en service des accès et voiries, ainsi que
les moyens de prévention individuels pour la sécurité des
employés. Le cantonnement sera décrit conformément au
cahier des charges du marché, et des réglementations en
vigueur.
15 pts
Le pouvoir adjudicateur écartera les offres inappropriées, et après classement opéré sur la
base des critères définis ci-dessus, choisira l'offre économiquement la plus avantageuse.
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
Systèmes de gestion et de suivi : L'indication des systèmes de gestion et de suivi de la
chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en oeuvre lors de l'exécution
du marché public ;
Gestion environnementale : L'indication des mesures de gestion environnementale que
le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public ;
Echantillons ou description des fournitures : Des échantillons, descriptions ou
photographies des fournitures ;
Commentaire sur les justifications : Les candidats sont obligatoirement confrontés à une fiche de pré
agrément des sous traitants et fournitures (fiches techniques à justifier), qui ne
pourront pas être modifiées, lors de leur agrément en période de préparation, PAR
LE CANDIDAT. Seuls les maitres d'ouvrage et d'oeuvre pourront les remettre en
cause.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Appel d'offres ouvert

Date limite de réception des offres : 18 août 2017 à 11 h 00

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017 - 05
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 juillet 2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. Maquin Emmanuel , Syndicat mixte de l'ailette, 21 rue du chemin des dames, 02860 Chamouille, tél. : 03 23 24 83 03, télécopieur : 03 23 24 75 80, courriel : [email protected], adresse internet : http://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=Mjk5OTE5Mw%3D%3D
Informations complémentaires :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchiers cs81114, 80111 Amiens cedex
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Génie civil, hydraulique, toboggans
Le lot n°1 comporte:
la réalisation de fondations en béton,
la réalisation d'un local de pompage et de traitement,
regard et chambre de visite avec tampon en polyéthylène,
l'ouvrage (toboggans) et son fonctionnement complet: cycle de l'eau à pomper, traiter et recycler comprenant les réseaux sous pression d'alimentation et gravitaires pour leur drainage et stockage des eaux de rinçage.
C.P.V. - : Objet principal : 45242100
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 novembre 2017 jusqu'au 30 mars 2018
Lot(s) 2 vrd, clôtures, espaces verts
Le lot n°2 réalise en amont à la réalisation des travaux du lot n°1, le plateformage de l'emprise du projet, puis son revêtement en béton coloré, et ses abords
C.P.V. - : Objet principal : 45112720
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 01 novembre 2017 jusqu'au 30 mars 2018

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?