MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Collège Les Grands Champs - réfection des étanchéités des toitures terrasses, mise en accessibilité du site avec création d'un ascenseur (4 lots).

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Conseil Départemental des Yvelines

Avis N° : AO-1713-0834

  • 78 - POISSY
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78
Annonce No 17-37321
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil général des Yvelines.
Correspondant : le président, 2 place André Mignot 78012 Versailles, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.yvelines.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achats.yvelines.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : poissy - collège Les Grands Champs - réfection des étanchéités des toitures terrasses, mise en accessibilité du site avec création d'un ascenseur (4 lots).


CPV - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45317000
45330000
45432130
45262660.
Lieu d'exécution : 137 avenue Blanche de Castille, 78300 Poissy.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours) est de 144 jours.
le délai d'exécution des travaux court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service notifié par le maître d'ouvrage à l'entreprise
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : poissy - collège Les Grands Champs - réfection des étanchéités des toitures terrasses, mise en accessibilité du site avec création d'un ascenseur (4 lots).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 144 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (le délai global de paiement est fixé conformément aux dispositions de l'article 183 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : ce marché sera conclu avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
en cas de groupement conjoint du candidat attributaire, le Pouvoir Adjudicateur demandera sa transformation en groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- économiques et financières (chiffre d'affaires)
- techniques et professionnelles (moyens humains et techniques, références similaires ou tout document permettant de juger de la capacité du candidat à réaliser les prestations).La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
- valeur financière;
- valeur technique.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 avril 2017, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 78-17S0019.
Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Criteres d'attributions : Lot no1 : Désamiantage - gros œuvre - corps d'états secondaires
critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 75 points
critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 25 points
au travers d'un mémoire technique, le candidat détaillera les éléments suivants :
Sous critère 2.1 - qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits énumérés dans le règlement de la consultation (15 points)
sous critère 2.2 - méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (4 points).
sous critère 2.3 - moyens humains : profil de l'interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifique pour l'opération (3 points)
sous-critère 2.4 - dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonores et propreté du chantier intérieur et extérieur) (1 point)
sous critère 2.5 - dispositions prises pour une intervention en site occupé (2 points)
lot no2 : Etanchéité, garde-corps, Bardage (ascenseur et Segpa)
Critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 80 points
critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 20 points
au travers d'un mémoire technique, le candidat détaillera les éléments suivants :
Sous critère 2.1 - qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits énumérés dans le règlement de la consultation (10 points)
sous critère 2.2 - méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (4 points).
sous critère2.3 - moyens humains : profil de l'interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifique pour l'opération (3 points)
sous-critère 2.4 - dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonores et propreté du chantier intérieur et extérieur) (1 point)
sous critère 2.5 - dispositions prises pour une intervention en site occupé (2 points)
lot no3 : Equipement salles spécialisées
critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 80 points
critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 20 points
au travers d'un mémoire technique, le candidat détaillera les éléments suivants :
Sous critère 2.1 - qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits énumérés dans le règlement de la consultation (10 points)
sous-critère 2.2 - méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (5 points).
sous-critère 2.3 -Moyens humains : profil de l'interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifique pour l'opération (3 points)
sous-critère 2.4 - dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonores et propreté du chantier intérieur et extérieur) (2 points)
lot no4 : Ascenseur
Critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 80 points
critère 2 - valeur technique de l'offre, notée sur 20 points
au travers d'un mémoire technique, le candidat détaillera les éléments suivants :
Sous critère 2.1 - qualité des produits proposés examinée en fonction des fiches techniques fournies pour les produits énumérés dans le règlement de la consultation (11 points)
sous critère2.2 - méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, et du respect des délais d'exécution avec la fourniture d'un planning détaillé par tâche (4 points).
sous critère 2.3 -Moyens humains : profil de l'interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifique pour l'opération (3 points)
sous-critère 2.4 - dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonores et propreté du chantier intérieur et extérieur) (1 point)
sous critère 2.5 - dispositions prises pour une intervention en site occupé (1 point)modalités de retrait des documents : Par téléchargement sur http://www.achats.yvelines.fr
Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché Public Simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée (La signature sera dans ce cas demandée a posteriori à la seule entreprise retenue). Voir les détails dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mars 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Conseil départemental des Yvelines.
dajcp-pcp-stpa - bâtiment C - 2eétage - bureau C 224 , 2 place André Mignot, 78012 Versailles Cedex.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Conseil Départemental des Yvelines : Claude PERRIN.
difi - pôle Travaux, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr, 78012 Versailles, , tél. : 01-39-07-76-27, , télécopieur : 01-39-07-82-35, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achats.yvelines.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Conseil Départemental des Yvelines - DAJCP - PCP - STPA : Annick SALIGNY.
2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr, 78012 Versailles, , tél. : 01-39-07-70-17, , télécopieur : 01-39-07-87-38, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achats.yvelines.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Si vous ne parvenez pas à télécharger les documents, demandez les par voie postale à : Conseil Départemental des Yvelines : DAJCP - PCP - STPA.
marie VIEL, 2 place André Mignot - bureau C 224, Du lundi au jeudi entre 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures et le vendredi entre 9 heures - 12 heures et 14 heures - 16 heures Retrait par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr, 78012 Versailles, , tél. : 01-39-07-70-26, , télécopieur : 01-39-07-87-38, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.achats.yvelines.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-39-20-54-22 adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges : Préfecture de la région Ile-de-France préfecture de Paris, 5 rue Leblanc Cedex 15 75911 Paris, tél. : 01-82-52-42-67, courriel : [email protected], télécopieur : 01-82-52-42-95.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 1 - recours en référé pré contractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (art L 551-1 du code de
justice administrative) ;
2 - recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R 421-1 Cja) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. R 421-2 Cja) ;
3 - recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'etat, Assemblée, 4 avril 2014, "Département du Tarn et Garonne" no358994 ;
4 - un recours en référé contractuel peut être exercé dans les conditions prévues à l'article L 551-13 du code de justice administrative.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.-
Lot no1 : Désamiantage - gros œuvre - corps d'états secondaires
Informations complémentaires : les qualifications sont énumérées dans le règlement de la consultation.
Lot(s) 2.-
Lot no2 : Etanchéité, Garde-Corps, Bardage (ascenseur et Segpa)
Informations complémentaires : les qualifications sont énumérées dans le règlement de la consultation.
Lot(s) 3.-
Lot no3 : Equipement salles spécialisées
Informations complémentaires : les qualifications sont énumérées dans le règlement de la consultation.
Lot(s) 4.-
Lot no4 : Ascenseur

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?