Avis de marchéDépartement(s) de publication : 75Annonce n°24-34817TravauxSection 1 - Identification de l'acheteurNom complet de l'acheteur : Musée du Louvre (EPML)Type de Numéro national d'indentification : SIRETN° National d'identification : 18004623700012Ville : Paris cedex 01Code postal : 75058Groupement de commandes :Non Département(s) de publication : 75Section 2 - CommunicationLien vers le profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2505521&orgAcronyme=f5jIdentifiant interne de la consultation : 2024-043MIntégralité des documents sur le profil d'acheteur :Oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :Non Nom du contact : Marie-Aude WILKINAdresse mail du contact :
[email protected]éro de téléphone du contact : +33 140205282Section 3 - ProcédureType de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - DC1 -DC2 (déclaration du candidat), dûment complété, Pour la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2), les sociétés de création récente peuvent justifier leur capacité financière par tout autre document équivalent. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2) ; - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Pour la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2), les sociétés de création récente peuvent justifier leur capacité financière par tout autre document équivalent. - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : -Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat (documents à fournir en annexe du formulaire DC2) ;Technique d'achat : Sans objetDate et heure limite de réception des plis : 19/04/2024 à 12:00Présentation des offres par catalogue électronique :Interdite Réduction du nombre de candidats :Non Possibilité d'attribution sans négociation :Oui L'acheteur exige la présentations de variantes :Non
Critères d'attribution : I. Qualité et valeur technique de l'offre (60%) dont : 1.1. Méthodologie générale de travail : installation de chantier, réalisation des sondages dans le musée, travail en sécurité, planning (20%) 1.2 Méthodologie de réalisation des sondages géotechniques : forages destructifs et essais pressiométrique, pénétromètre dynamique, sondages carottés, fouilles, installation de l'instrumentation, remise en état des zones de travail, autocontrôle sur la qualité des sondages et des essais (20%) 1.3 Capacité technique de l'entreprise : présentation de l'équipe dédiée au chantier, encadrement du chantier, collecte des résultats et établissement des livrables, présentation du matériel réellement dédié au chantier, présentation du laboratoire géotechnique dédié au chantier (20%) II. Prix des prestations (40%)Section 4 - Identification du marchéIntitulé du marché : SONDAGES GEOTECHNIQUES - REAMENAGEMENT DU PARCOURS BYZANTINCode CPV principal - Descripteur principal : 45120000
Type de marché : TravauxDescription succincte du marché : Le présent marché concerne les sondages géotechniques dans le cadre du réaménagement du parcours byzantin. L'ensemble des travaux attendus, modalités d'exécution et contraintes de chantier sont détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).Lieu principal d'exécution du marché : Musée du LouvreLa consultation comporte des tranches :Oui La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non Marché alloti :Non Section 6 - Informations Complementaires Visite obligatoire :Oui Détail sur la visite (si oui) : LA VISITE DU SITE EST OBLIGATOIRE, elle aura lieu soit : - Mardi 2 avril 2024 à 10h00 ; - Lundi 8 avril 2024 à 10h00 ; les détail sur la visite ainsi que les modalités d'inscription sont détaillées à l'article 8 du RC.Autres informations complémentaires : I. Consultation non allotie - Marché de travaux II- TYPE DE PROCEDURE: La consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R. 2123-1 et R. 2123-4 du Code de la commande publique. III- FORME DU MARCHE: le marché est traité à prix global et forfaitaire IV-DUREE ET DELAI DU MARCHE: Le marché prend effet à compter de sa date de notification, conformément aux articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du Code de la commande publique. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point de l'ensemble des livrables documentaires, et la date d'achèvement des garanties contractuelles. Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation définie à l'article 14.1 du CCAP et le délai d'exécution des travaux défini à l'article 14.2 du CCAP, est fixé à 2,5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. Les travaux seront réalisés selon les délais précisés à l'article 14 du CCAP. V- MODALITES FINANCIERES: Sauf refus du titulaire, une avance dans les conditions définies au code de la commande publique et au CCAP peut être accordée. Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché .Mode de règlement du marché: mandat administratif suivi d'un virement bancaire. Les autres modalités financières et de paiement figurent au CCAP. VI-NEGOCIATIONS: Une phase de négociation pourra être engagée selon les modalités décrites au règlement de la consultation. VII- FORME DU GROUPEMENT: Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises, étant entendu que le groupement doit être constitué dès le stade de la candidature. Les entreprises ne pourront se présenter à la fois en tant que candidats individuels et membres d'un groupement ; une entreprise ne pourra se présenter en tant que mandataire de plus d'un groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire de l'ensemble des membres du groupement pour l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique concernant l'exécution du marché. VIII- NOTIFICATION: Dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée marchés-publics.gouv.fr. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation IX- Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F - 75181 Paris cedex 04, Tél : +33 144594400, courriel :
[email protected], Fax : +33 144594646, adresse internet :
http://paris.tribunal-administratif.fr Organe chargé des procédures de médiation Introduction de recours Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : Greffe du tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F - 75181 Paris cedex 4, Tél : +33 144594400, courriel :
[email protected], Fax : +33 144594646, adresse internet :
http://paris.tribunal-administratif.fr* Langue dans laquelle est rédigé l'avis et est publié : l'avis de publicité est rédigé et publié en français. Description succincte des critères relatifs à la situation personnelle des soumissionnaires susceptibles d'entraîner leur exclusion : les motifs d'exclusion sont définis dans le règlement de la consultation. X. Les variantes à l'initiative des candidats sont autorisées. XI. Le présent marché fait l'objet d'un fractionnement en tranches au sens des articles R.2113-4 à R.2113-6 du Code de la commande publique. Le fractionnement est le suivant : o Tranche ferme : sondages géotechniques de la tranche ferme ; o Tranche optionnelle : sondages géotechniques complémentaires.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/03/2024