Identification de l'organisme qui passe le marché : Grand Poitiers Communauté urbaine - 84 rue des Carmélites - 86000 POITIERS
Objet du marché : Mission de Coordination sécurité et protection de la santé pour la création de trois réseaux de chaleur sur les communes de Fontaine Le Comte, Mignaloux-Beauvoir et Saint Julien l'Ars
Durée du marché : Le délai d'exécution des prestations court de la notification du marché à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai lors de la levée de la dernière réserve du marché de travaux des 3 réseaux de chaleurs.
Le délai d'exécution des prestations est estimé à 40 mois à compter de la notification du marché.
Pour information, les études de maîtrise d'oeuvre sont prévues de démarrer en avril 2024 pour une durée d'environ 6 mois.
Nombre et consistance des lots : Sans objet.
Procédure de passation : Procédure adaptée.
Modalités d'attribution : Une nouvelle fonction DUME est à la disposition des candidats sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Poitiers (
https://www.marches-securises.fr). Grâce à cette fonction, les candidats ne sont plus obligés de déposer les documents de candidature, seul leur numéro de SIRET leur est demandé. Les documents administratifs en candidature DUME seront téléchargés par le pouvoir adjudicateur sur la plateforme après attribution. En cas de candidature classique, ils seront à fournir par le candidat retenu après attribution du marché. Pas de signature électronique des offres ou des candidatures lors de la remise des offres. Mais le futur attributaire du marché devra acquérir un certificat de signature électronique pour signer le marché après attribution.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur ; en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire.
Critères de sélection : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
1. Valeur technique (pondération : 40%)
2. Prix des prestations (pondération : 60%)
Date limite : 05/04/2024 à 12h00
Renseignements divers : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats les plus intéressants.
La méthodologie d'analyse des critères de jugement des offres est précisée dans le règlement de
consultation.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire avec mandat administratif.
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R2192-12 du Code de la commande publique.
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Les prix sont révisables.
Adresse Internet : Dossier téléchargeable sur le site
www.marches-securises.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 05/03/2024