MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Travaux divers de voirie

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : CCM de Retz en Valois

Avis N° : AO-1930-1331

  • 02 - CC RETZ EN VALOIS
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MON

CC_VILLERS_COTTERET_RETZ.GIF Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV)
Correspondant : M. Le Président 
9, Rue Marx Dormoy,
BP 133, 02603 Villers-cotterêts cedex,
tél. : 03 23 96 13 01
télécopieur : 03 23 96 28 24
courriel : [email protected]
adresse internet du profil acheteur :
http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Objet du marché : Travaux divers de voirie sur le territoire de la CCRV

Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : Objet principal : 45233140
Objets complémentaires : 45233141
Objets complémentaires : 45233142
Objets complémentaires : 45233252


Lieu d'exécution et de livraison : Le territoire intercommunal de la CCRV
Code NUTS : FRE21
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) souhaite procéder à la réfection de certaines de ses voies communautaires, ainsi qu'à d'autres travaux divers de voirie sur son territoire.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : A titre indicatif, les prestations comprennent la fourniture et l'emploi de matériaux ainsi que toute main d'oeuvre et transport nécessaires, notamment :
- le repérage des travaux (avec le maître d'oeuvre) ;
- la préparation des chantiers et les travaux préparatoires ;
- l'assainissement pluvial localement ;
- les terrassements routiers ;
- la borduration localement ;
- les travaux de chaussée ;
- les travaux de maçonnerie et annexes ;
- les signalisations horizontales et verticales ;
- etc.
Les bons de commande seront notifiés par le Maître d'oeuvre au fur et à mesure des besoins.
La définition des travaux sera réalisée lors de chaque commande.
Valeur estimée (HT) : entre 200 000 et 450 000 euros (Euros)
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 octobre 2019
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Dossier administratif complet ; adéquation des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles avec l'objet du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (60%)
Valeur technique (40%)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
26 août 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Procédure de passation : Mapa (marché à procédure adaptée selon les articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la commande publique). Accord-cadre mono-attributaire au sens des articles R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la commande publique.
L'avis implique un marché public / accord-cadre à bons de commande.
Variantes autorisées : 3 au maximum (voir RC).
Montants de l'accord-cadre à bons de commande : minimum : 200 000 euro(s) HT ; maximum : 450 000 euro(s) HT.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Conditions d'obtention du dossier :
Dossier à télécharger gratuitement sur le profil d'acheteur de la Collectivité : www.eu-supply.com/CCRV.asp
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Renseignements complémentaires :
Via une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de la CCRV :
http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
au plus tard 6 jours francs avant la date limite de remise des offres.
Une réponse sera alors adressée à toutes les sociétés ayant téléchargé le dossier de consultation au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Modalités de transmission des offres : Uniquement par voie dématérialisée sur le profil d'acheteur (pas d'offre papier).
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Conditions d'obtention du dossier : Dossier à télécharger gratuitement sur le profil d'acheteur de la Collectivité :
www.eu-supply.com/CCRV.asp
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier,
CS 81114, 80011 Amiens cedex 01
tél. : 03 22 33 61 70
télécopieur : 03 22 33 61 71
courriel : [email protected]
adresse internet :
http://amiens.tribunal-administratif.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1, rue du Préfet Claude Erignac
54038 Nancy cedex
tél. : 03 83 34 25 65
télécopieur : 03 83 34 22 24
courriel : [email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier,
CS 81114, 80011 Amiens cedex 01
tél. : 03 22 33 61 70
télécopieur : 03 22 33 61 71
courriel : [email protected]
adresse internet :
http://amiens.tribunal-administratif.fr

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus