MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux de renovation thermique du college gaston febus

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Département des Hautes Pyrénées

Avis N° : AO-2115-5290

  • 65 - LANNEMEZAN
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 65
Annonce No 21-43368
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT HAUTES-PYRENEES.
Correspondant : PÉLIEU Michel, Le President, hotel du département, 7 rue Gaston Manent, Cs71324 65013 Tarbes, tél. : 05-62-56-78-65, courriel : [email protected] adresse internet : http://commandepublique.ha-py.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://commandepublique.ha-py.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux de renovation thermique du college gaston febus a lannemezan.


CPV - Objet principal : 45321000
Objets supplémentaires : 45421100
45421146
45442100
45261100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ26.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché ordinaire alloti en 9 lots. Attribution d'un marché pour chaque lot. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des travaux et pour l'ensemble des lots est de 9 mois, réparti en 2 phases, avec une période de préparation de chantier d'1 mois pour chaque phase (délai incompressible).
le délai d'exécution de chaque phase des travaux est précisé au calendrier prévisionnel d'exécution contenu au dossier de consultation.
a titre indicatif les travaux sont pressentis comme suit :
Réalisation des travaux en 2 phases et pour tous les lots :
Phase 1 : bâtiment C : 22 semaines
- période de préparation de chantier de 4 semaines en juin 2021
- travaux : 18 semaines de juillet à mi-novembre 2021
phase 2 : bâtiments a, b, d, e, F : 12 semaines
- période de préparation de chantier de 4 semaines en juin 2022
- travaux : 8 semaines en juillet et août 2022
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de la collectivité.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le marché comprend une clause d'insertion par l'activité économique, pour les modalités se référer au dossier de consultation des entreprises.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : se référer au règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : se référer au règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer au règlement de consultation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 avril 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : M21BT011.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://commandepublique.ha-py.fr
Criteres d'attributions : 1- prix des prestations : 60 points
2-valeur technique : 30 points
2.1- qualité des moyens humains affectés à l'opération : 10 points
2.2-qualité des moyens matériels, des techniques de mise en œuvre et du descriptif des matériaux prévus pour la réalisation du chantier avec provenance et pertinence dans leur choix en respectant les articles du CCTP : 20 points
3-délai d'exécution propre à chaque lot : 10 points
variante autorisée pour le lot 1.
prestations supplémentaires éventuelles exigées pour les lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9.
une visite sur site est obligatoire pour le lot 1 uniquement.
pour les autres lots, la visite reste facultative.
trois dates sont proposées aux candidats :
- mercredi 14 avril 2021 de 14h à 15 h
-jeudi 22 avril 2021 de 14h à 15h
- vendredi 23 avril 2021 de 14h à 15h.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 30 avril 2021, à 14 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau : Même adresse pour les renseignements concernant l'introduction des recours 50 Cours Lyautey, Villa Noulibos B.P. 543 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : [email protected], télécopieur : 05-59-02-49-93 adresse internet : http://greffe.ta-pau.juradm.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.-
isolation thermique exterieure enduit
C.P.V. - Objet principal : 45321000.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 2.-
serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 3.-
menuiseries exterieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 4.-
platrerie - iSOLATION
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 5.-
peinture - revetements muraux
C.P.V. - Objet principal : 45440000.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 6.-
electricite courants forts courants faibles
C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 7.-
plomberie-chauffage - sANITAIRE - vMC
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 8.-
photovoltaïque
C.P.V. - Objet principal : 31712331.
Mots descripteurs : Equipement thermique
Lot(s) 9.-
gestion technique centralisee (g.t.c)
C.P.V. - Objet principal : 35125000.
Mots descripteurs : Equipement thermique

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message