Travaux de renouvellement, d'extension, de branchements et interventions diverses sur les réseaux d'assainissement, d'eaux pluviales et de réseaux de chaleur de Troyes Champagne Métropole

Avis de marché
Département(s) de publication :10
Annonce n° 24-124496


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Troyes Champagne Metropole
Forme juridique de l'acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Travaux de renouvellement, d'extension, de branchements et interventions diverses sur les réseaux d'assainissement, d'eaux pluviales et de réseaux de chaleur de Troyes Champagne Métropole-.
Description : Les prestations du présent marché ont pour objet la réalisation des travaux sur les réseaux d'assainissement (eaux usées), d'eaux pluviales et du terrassement pour le réseau de chaleur de Troyes Champagne Métropole. Ces travaux sont destinés principalement à la réalisation, des branchements, de la maintenance et réparation des réseaux et ouvrages ainsi qu'à des extensions voire renouvellement de collecteurs d'assainissement et d'eaux pluviales et de terrassement pour le réseau de chaleur. A titre indicatif, l'acheteur estime son besoin environ à 1 200 000 € HT de travaux par an. Conformément à l'article L2113-10 du Code de la commande publique, le présent marché public n'est pas alloti car il ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Pour cause, les prestations du présent marché concernent le réseau d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) ainsi que le réseau de chaleur. Les deux types de réseaux susmentionnés se situent au sein des mêmes rues. En sus de l'interopérabilité du réseau, qui ne permet pas d'envisager en l'espèce un quelconque allotissement géographique, les prestations à réaliser dans le cadre du présent marché public sont identiques et font appel aux mêmes moyens humains et matériels et à une seule et même technicité. En outre, la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement plus complexe et financièrement plus couteuse l'exécution des prestations. En effet, les prestations objets du présent marché impliquent, pour des travaux urgents, la mise en place d'une astreinte et la constitution d'un stock de matériels. Or, la multiplication des acteurs serait source de difficultés dans la gestion des astreintes, alors même qu'une défectuosité sur les réseaux, peut impacter tout le réseau et nécessite, de par sa nature, une réactivité accrue. Enfin, comme le titulaire doit constituer un stock de matériel pour les interventions urgentes, un allotissement pourrait engendrer la multiplication des stocks à réaliser d'où une exécution des prestations financièrement plus coûteuse. Conformément aux dispositions des articles L2125-1.1°, R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du Code de la Commande Publique, chaque lot donnera lieu, à la conclusion d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande. Le titulaire de l'accord-cadre sera consulté, à chaque survenance d'un besoin, par le biais de l'émission de bons de commande, conformément aux dispositions des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique. En application de l'article R.2162-4-2° du Code de la Commande Publique, l'accord-cadre sera conclu avec un montant maximum de 7 500 000 € HT sur toute la durée de validité du marché. La durée de validité du présent marché court à compter de sa date de notification pour une durée de 4 ans ferme. Dès la survenance d'un besoin pour l'acheteur, ce dernier émettra un bon de commande au titulaire. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation sera fixée dans le bon de commande. Quant au délai d'exécution, il sera également fixé au sein du bon de commande. Le titulaire pourra être également sollicité afin de réaliser des interventions dites urgentes. Définition d'intervention en cas d'urgence : il s'agit de l'astreinte réalisée par le titulaire conformément à l'article 8 du CCTP. Dès lors, le titulaire devra intervenir dans un délai de 2 heures entre le premier appel et son arrivée sur site. Pour cela, le titulaire sera consulté dans un premier temps par téléphone puis confirmé par écrit dans un second temps. Un prix spécifique liée à l'astreinte est prévu au bordereau de prix unitaires.
Identifiant de la procédure : 94ab7d56-07c9-4c8e-b667-4bcfa7e88704
Identifiant interne : M2024-086
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Forme juridique que devra revêtir le(s) soumissionnaire(s) : cf article 3-5 du RC Critères de jugement des offres : -La valeur technique, notée sur 100 points, pondération 60%, jugée selon les sous-critères suivants et au regard du mémoire technique : -la pertinence et la qualité de la méthodologie type employée par le candidat en vue de répondre à l'ensemble des besoins répertoriés au présent marché (plan de phasage, plan de signalisation/déviation, gestion administrative et des contraintes, etc), sous-critère noté sur 30 points. -la pertinence et la qualité de l'organisation et des moyens mis en œuvre pour les interventions dites urgentes (=le service d'astreinte), sous-critère noté sur 30 points. -la pertinence et la qualité des mesures prises en matière d'hygiène, sécurité et en matière de protection environnementale afin de réaliser les travaux du présent marché, sous-critère noté sur 20 points. -La qualité, la pertinence et la performance environnementale des moyens matériels affectés à la réalisation des travaux, sous-critère noté sur 10 points. -La qualité et la pertinence des moyens humains proposés pour la réalisation du présent marché, sous-critère noté sur 10 points. -Le prix des prestations, noté sur 100, pondération 40%, jugé au regard du montant total du détail quantitatif estimatif (DQE). Co-financeurs sur ce projet : AESN (Agence de l'Eau Seine Normandie).
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

2.1.6 Motifs d'exclusion
Motifs d'exclusion purement nationaux : cf article 4-2 du RC

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Lot unique
Description : Lot unique
Identifiant interne : 1

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

5.1.3 Durée estimée
Durée : 48 Mois

5.1.4 Renouvellement
L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici : Pas de renouvellement

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique : Réduction des incidences sur l'environnement

5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Description : cf article 4-2 du RC
Critère :
Type : Capacité économique et financière
Description : cf article 4-2 du RC
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : cf article 4-2 du RC

5.1.10 Critères d'attribution
Critère :
Type : Qualité
Nom : Qualité
Description : Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60
Critère :
Type : Prix
Nom : Prix
Description : Prix des prestations
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=33740

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation : https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=33740
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée

Date limite de validité de l'offre : 5 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : oui
Le paiement en ligne sera utilisé : oui

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique : non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Collectivité
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Collectivité
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Collectivité

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Troyes Champagne Metropole
Numéro d'enregistrement : 20006925000013
Adresse postale : 1 place Robert Galley
Ville : TROYES
Code postal : 10000
Subdivision pays (NUTS) : Aube ( FRF22 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : +33 325452711
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d'enregistrement : FRF2351036
Adresse postale : 25, rue du Lycée
Ville : Châlons-en-Champagne
Code postal : 51036
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0326668687
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0003
Nom officiel : Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d'enregistrement : FRF2351036
Adresse postale : 25, rue du Lycée
Ville : Châlons-en-Champagne
Code postal : 51036
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0326668687
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours

8.1 ORG-0004
Nom officiel : Collectivité
Numéro d'enregistrement : FRF2210000
Adresse postale : 1, place Robert Galley
Ville : TROYES
Code postal : 10000
Subdivision pays (NUTS) : Aube ( FRF22 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0325452727
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0005
Nom officiel : Collectivité
Numéro d'enregistrement : FRF2210000
Adresse postale : 1, place Robert Galley
Ville : TROYES
Code postal : 10000
Subdivision pays (NUTS) : Aube ( FRF22 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0325452727
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

8.1 ORG-0006
Nom officiel : Collectivité
Numéro d'enregistrement : FRF2210000
Adresse postale : 1, place Robert Galley
Ville : TROYES
Code postal : 10000
Subdivision pays (NUTS) : Aube ( FRF22 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0325452727
Rôles de cette organisation :
Organisation qui reçoit les demandes de participation

Section 11 - Informations relatives à l'avis

11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : ae1962c1-e2dd-4f4b-976b-e1365fe13e23 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 31/10/2024 à 11:51
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31/10/2024