MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux de remplacements des ouvrages métalliques corrodés de la piscine municipale " l'hippocampe " à Villiers-Sur-Marne.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Villiers sur Marne

Avis N° : AO-2116-2205

  • 94 - VILLIERS SUR MARNE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 94
Annonce No 21-45088
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villiers-sur-Marne.
Correspondant : M. Benisti Jacques Alain, place de l'hôtel de Ville 94350 Villiers-sur-Marne, tél. : 01-49-41-30-87, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : https://villiersmarches.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux de remplacements des ouvrages métalliques corrodés de la piscine municipale " l'hippocampe " à Villiers-Sur-Marne.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45261000.
Caractéristiques principales :
se reporter au RC
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de remplacements des ouvrages métalliques corrodés de la piscine municipale " l'hippocampe " à Villiers-Sur-Marne.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 juillet 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : Le financement du présent marché se fait sur le budget communal
modalités de règlement : Le mode de règlement choisi par la Personne Publique est le mandat administratif.
le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours à compter de la réception de la facture.
intérêts moratoires : Le dépassement du délai de paiement (fixé à 30 jours maximum) fait courir de plein droit et sans autre formalité le bénéfice d'intérêts moratoires au profit du titulaire.
en cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de 8 points.
en sus des intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40euro(s) sera versée à l'entreprise
avance : Conformément à l'article R2191-3 du code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : selon les articles L1220-1 et R2142-19 et 20 du code de la commande publique le marché sera conclu soit avec une entreprise, soit avec un groupement d'entreprises.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : la lettre de candidature ou Dc1;
- Autres renseignements demandés : le Dc2;
- Autres renseignements demandés : un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner;
- Autres renseignements demandés : si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
- Autres renseignements demandés : les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société;
- Autres renseignements demandés : les attestations d'assurance responsabilité civile en cours de validité et garantissant les prestations objet du présent accord-cadre;
- Autres renseignements demandés : en vertu de la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés à l'article L. 2312-27 du code du travail. Cette pièce n'est cependant obligatoire que si le comité social et économique précité est mis en place, obligation légale pour les entreprises de plus de 11 salariés, au plus tard au 31 décembre 2019;
- Autres renseignements demandés : la liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé;
- Autres renseignements demandés : présentation de la société.
critères de sélections des candidatures :
Le jugement des candidatures sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2143-4 du code de la commande publique.
seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires et dont les capacités techniques, financières et professionnelles sont jugées insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
les candidats peuvent présenter leur candidature sous forme d'un document unique de marché européen (rédigé en français sous peine de rejet) à condition qu'il contienne toutes les informations relatives à la candidature demandée aux candidats qui ne répondront pas sous cette forme.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- la valeur technique de l'offre : 45 %;
- le prix : 40 %;
- le délai : 10 %;
- développement durable : 5 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 mai 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021.10.00.
Renseignements complémentaires : délai d'exécution et durée du marché :
Le marché est conclu pour une durée maximale de quinze semaines (phase de préparation de chantier comprise) à compter de l'émission de l'ordre de service.
date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 juillet 2021
date obligatoire de fin de travaux : le 15 octobre 2021
le chantier restera en activé pendant toute la durée du mois d'aout.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
mairie de Villiers-Sur-Marne.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://villiersmarches.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie de Villiers-sur-Marne.
adresse internet : https://villiersmarches.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Villiers-sur-Marne.
adresse internet : https://villiersmarches.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Villiers-sur-Marne.
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_w1JcKr-0JE.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle Case postale 8630 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : [email protected], télécopieur : 01-60-56-66-10.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle Case postale 8630 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : [email protected], télécopieur : 01-60-56-66-10.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message