MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Travaux de réhabilitation et de mise aux normes des réseaux d'assainissement sur le secteur des Forges/La Vernade, avec : - Pose d'un collecteur EU en PVC DN 200 mm (1430 ml) - Pose d'un collecteur EP en PVC DN 500 mm (370 ml) - Pose de de 31 ...

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de St Eloy les Mines

Avis N° : AO-1943-5699

  • 63 - ST ELOY LES MINES
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : Presse locale

- COMMUNE DE SAINT-ÉLOY-LES-MINES (63700)
AVIS D'APPELÀLACONCURRENCE 1. Maître d'ouvrage : COMMUNE DE SAINT-ÉLOY-LES-MINES, mairie, BP 39,63700 Saint-Éloy-les-Mines, tél. 04.73.85.08.24.
2. Maître d'oeuvre : ECIS EAU, ZI du Brézet, 5D, rue Louis-Blériot, CS 50402,63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, tél. 0473.60.35.14.
3. Procédure de passation du marché : procédure adaptée en application du Code de la commande publique.

4.
Objet du marché : travaux de réhabilitation et de mise aux normes des réseaux d'assainissement sur le secteur des Forges/La Vernade, avec : -pose d'un collecteur EU en PVC DN 200 mm (1.430 ml) ;
- pose d'un collecteur EP en PVC DN 500 mm (370 ml) ;
- pose de de 31 regards de visite PEHD EU et de 11 regards de visite PEHD EP ;
- raccordement de 56 sorties EU sur réseau EU neuf, avec pose d'un tabouret de branchement en limite de propriété ;
- création de 26 branchements EP raccordés sur réseau EP, avec pose d'un tabouret de branchement en limite de propriété ;
- raccordement des grilles/avaloirs existants et fourniture et pose de 8 grilles neuves.

5. Type de marché : marché de travaux.
6. Décomposition en lot : lot unique.
7. Délai d'exécution maximum : six (6) mois, y compris période de préparation.
8. Variantes : elles sont autorisées, les candidats devant toutefois répondre à l'offre de base.
9. Retrait du dossier de consultation : le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable sur le profil d'acheteur de la commune de Saint-Éloy-les-Mines : www.centreofficielles.com
10. Présentation des offres : selon les modalités définies par le règlement de la consultation,
11. Transmission des offres : les offres seront transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur de la commune : www.centreofficielles.com avant le lundi 18 novembre 2019, à 12 heures.
12. Durée de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours.
13. Critères de jugement des candidatures : selon les modalités définies par le règlement de la consultation (garanties et capacités techniques et financières, capacités professionnelles).
14. Critères de jugement des offres : selon les modalités définies par le règlement de la consultation (valeurtechnique de l'offre : 50 % ; coût des prestations : 50 %).
15. Renseignements : ECIS EAU (Justine SUDRE), tél. 0473.60.35.14.
16. Date d'envoi du présent avis de publicité : le 16 octobre 2019.
698438

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message