Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 80
Annonce No 20-136543
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Départemental de la Somme.
Correspondant : Mme Bouafia Gwenaelle, 53, rue de la République 80026 Amiens, tél. : 03-22-71-80-80 adresse internet :
http://somme.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://marchespublics596280.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de construction d'un préau au collège du Val-De-Nièvre à Domart-En-Ponthieu.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : département de la Somme.
Code NUTS : FRE23.
Caractéristiques principales :
la consultation porte sur les prestations suivantes :
Travaux de construction d'un préau au collège du Val-De-Nièvre à Domart-En-Ponthieu
Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail (Loi no93-1418 sur 31 décembre 1993).
Le marché est décomposé en 5 lots définis comme suit :
- lot 01 : Gros uvre
- lot 02 : Charpente bois - bardage
- lot 03 : Étanchéité
- lot 04 : Électricité
- lot 05 : Peinture
Le délai de réalisation global des travaux de chacun des lots est fixé à 4 mois et 1 semaine, y compris la période de préparation de chantier de 3 semaines, à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
Les candidats répondant à la consultation peuvent se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux avant la remise des propositions.
Les variantes ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de variante exigée
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Ressources propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement momentané d'entreprises. Celui-Ci pourra prendre la forme d'un groupement solidaire ou conjoint.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1. Moyens techniques et humains
2. Capacités professionnelles
3. Capacités financières.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
-
Autres renseignements demandés : une lettre de candidature conforme au modèle " Lettre de candidature-attestation sur l'honneur " jointe à la présente consultation ou au Dc1 incluant une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun cas des interdictions de soumissionner (1) ;
: une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement conforme au modèle Dc2 et permettant d'apprécier :
* ses aptitudes à exercer l'activité professionnelle concernée par le marché,
* ses capacités économiques et financières (chiffre d'affaires),
* ses capacités techniques et professionnelles, (2)
: Une déclaration du candidat individuel ou des membres du groupement indiquant les effectifs moyens annuels pendant les 3 dernières années ;
: le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ;
-une liste des principaux travaux
: les capacités techniques ou professionnelles ;
: si le candidat est en redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 décembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : en application de l'article R.2132-7 du code de la commande publique, les communications et échanges s'effectueront, pendant toute la procédure de passation, par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante :
https://marchespublics596280.fr. A cet effet, le candidat renseignera son adresse courriel à l'article C de l'acte d'engagement. En application de l'article L.2132-2 du code de la commande publique, les candidats devront transmettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation du Département :
https://marchespublics596280.fr.
Copie de sauvegarde
En application de l'article R.2132-11 du code de la commande publique et de l'arrêté du 22 mars 2019, le candidat a néanmoins, la possibilité d'envoyer également une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier, sous réserve qu'elle parvienne au pouvoir adjudicateur dans les délais impartis pour la remise des offres.
La copie de sauvegarde contient tous les éléments listés à l'article 5-1 du présent règlement. Elle doit être placée dans une enveloppe cachetée portant le nom et l'adresse du candidat et la mention suivante :
" Copie de sauvegarde - travaux de construction d'un préau au collège du Val-De-Nièvre à Domart-En-Ponthieu. Lot no.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 novembre 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de la Somme DFCP.
plateforme des marchés publics, 80026 Amiens, adresse internet :
http://marchespublics596280.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Département de la Somme DFCP.
plateforme des marchés publics, 80026 Amiens, adresse internet :
http://marchespublics596280.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Département de la Somme DFCP.
plateforme des marchés publics, 80026 Amiens, adresse internet :
http://marchespublics596280.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80011 Amiens Cedex 01, tél. : (+33) 3-22-33-61-70, courriel :
[email protected] adresse internet :
http://amiens.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Département de la Somme DFCP 40, rue de la République 80026 Amiens Cedex 1, tél. : (+33) 3-22-71-80-74, courriel :
[email protected].
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- gros uvre.
Gros uvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Gros uvre
Lot(s) 2.- charpente bois - bardage.
Charpente bois - bardage
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Bardage, Charpente, Couverture
Lot(s) 3.- étanchéité.
Étanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) 4.- électricité.
Électricité
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 5.- peinture.
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)