MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux de construction d'un nouveau poste de garde et requalification de l'entrée du site Saint - charles de l'université d'aix - marseille.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Université d'Aix Marseille

Avis N° : AO-2116-1365

  • 13 - MARSEILLE
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 13
Annonce No 21-44740
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Aix-Marseille.
Correspondant : direction de la Commande Publique - pôle des Marchés Publics Campus Centre, 58, boulevard Charles Livon 13284 Marseille, télécopieur : (+33)4-91-31-31-36, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=733873&orgAcronyme=f2h.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Enseignement supérieur et recherche.


Objet du marché : op21-11 Travaux de construction d'un nouveau poste de garde et requalification de l'entrée du site Saint - charles de l'université d'aix - marseille.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45421141
45442100
45331210
45310000.
Lieu d'exécution : site Saint Charles - 3, place Victor hugo, 13331 Marseille Cedex 03.
Code NUTS : FRL04.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet les travaux de construction d'un nouveau poste de garde et requalification de l'entrée du site Saint - charles d'aix-marseille Université.
Le projet consiste en la requalification de l'entrée de l'université St-Charles. Pour cela, un bâtiment de plain-pied de 72,80m² est construit pour les agents de sécurité de l'université afin qu'ils puissent contrôler les entrées, aussi bien des piétons que des véhicules sur le site de l'université.
Un aménagement extérieur est également prévu, pour permettre une entrée contrôlée des piétons, ainsi qu'un espace vert. L'entrée existante des véhicules est conservée.
Le poste de sécurité existant de 10m², situé près de l'actuelle entrée des voitures est démoli.
Le bâtiment d'entrée du site à construire est implanté le long de la place piétonne aménagée le long des voies de la place Victor Hugo, au sein des parcelles cadastrales d'aix-marseille Université (Amu).
Un espace vert est aménagé à côté du bâtiment créé.
10 places de stationnement sont supprimées pour créer un espace piéton de circulation au sein du campus. La clôture de séparation avec la rue est également remplacée, depuis le bâtiment d'accueil du site jusqu'à l'ouest de la bibliothèque, de hauteur 2.60m (clôture (H.T.) 2.10m sur muret (H.T.) 0.50m)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour l'ensemble des lots, la consultation a été passée selon :
Une procédure adaptée en application des dispositions mentionnées au 1° de l'article R. 2123-1 du Code de la Commande Publique relatif aux marchés dont la valeur estimée (H.T.) du besoin est inférieure aux seuils européens et des articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique.
Il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire (Pour tous les lots)
Les marchés (lots no1 et no2) comprennent des Prestations Supplémentaires Eventuelles (Pse) obligatoires, telles que décrites dans le CCTP de chacun des lots concernés.
Ce marché comprend des PSE (concernant les lots 1 et 2), les PSE étant ici obligatoire : la société est dans l'obligation de répondre aux PSE dans son offre. La société doit obligatoirement présenter ses PSE accompagnées de l'offre de base.
Caractéristiques et modalités de présentation des PSE Obligatoires imposées par l'administration :
Lot no1- travaux de Vrd/ Gros œuvre/étanchéité/carrelage/maçonnerie
Pse no1 - obligatoire : Cette prestation supplémentaire éventuelle obligatoire consiste en la réalisation d'une clôture
Lot no2 - travaux de menuiseries extérieures /Occultations / Serrurerie
Pse no1 - obligatoire : Cette prestation supplémentaire éventuelle obligatoire concerne des travaux de menuiseries en métal
Pse no2 - obligatoire : Cette prestation supplémentaire éventuelle obligatoire concerne des travaux de menuiseries en alu.
pse no3 - obligatoire : Cette prestation supplémentaire éventuelle obligatoire concerne des travaux de réalisation d'une clôture.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : - Conformément à l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titre du marché initial pourront être passés auprès du titulaire du marché (lot) concerné.
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 24 mois à compter de la notification du marché.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 7 juillet 2021.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie est prévue dans le cadre de la présente consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : -Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique et sur fonds propres de l'établissement.
-Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi no2013-269 du 29/03/13 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Se reporter également à l'article 10 du CCAP. (Délais de paiement, avances, facturation électronique etc...)
- forme, contenu et nature des prix (révision, clause de réexamen etc..) : se reporter à l'article 9 du CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques peuvent se présenter sous la forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint. Dans ce dernier cas, le mandataire devra être solidaire lors de l'attribution du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : se reporter aux dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Consultation (Rc).
Capacité économique et financière - références requises : se reporter aux dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Consultation (Rc)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se reporter aux dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Consultation (Rc).
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 mai 2021, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AMU26-2021.
Renseignements complémentaires : -a titre d'information, la notification du marché est prévue début juillet 2021(information non contractuelle)
- pour sa proposition, la société doit produire un dossier complet, comprenant les pièces relatives à la candidature et les pièces relatives à l'offre telles que mentionnées à l'article 8 du règlement de la consultation (Rc), voir " Présentation et contenu des propositions ".
- une visite obligatoire est prévue dans le cadre de cette consultation conformément à l'article 7 du rc.
- une négociation est prévue dans le cadre de cette consultation. L'administration se réserve toutefois la possibilité de ne pas négocier et d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Les conditions de la négociation figurent à l'article 9.2 du règlement de la consultation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse internet du profil d'acheteur mentionné ci-dessus.
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur le profil acheteur (Place) anonymement ou après identification. Il est précisé que les sociétés qui téléchargent anonymement le dossier de consultation (où indique une adresse courriel erronée), ne pourront être informées des éventuels éléments complémentaires au cours de la procédure (communication des réponses de l'administration suite aux questions, report de délai, questions diverses, ...). De la même manière, la société qui s'identifie sur PLACE lors du dépôt de son offre doit donner une adresse courriel valide et permettant de façon certaine les échanges électroniques en fin de procédure avec l'administration (demande de précision sur l'offre, rejets, demande à la société attributaire...).
En cas de difficultés, il est possible de contacter le support " clients " au 01.76.64.74.07 (pour cela la société devra préalablement créer un ticket sur Place) ou bien grâce au lien " Assistance " de l'onglet " Aide " de la plateforme : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAide
De plus, afin d'être informé des échanges, le candidat doit vérifier que l'adresse des échanges avec le profil d'acheteur, '[email protected]', est accessible ou mise sur la liste blanche pour passer les filtres des serveurs proxy en place dans l'entreprise et s'assurer que les courriels provenant de cette plateforme/profil acheteur ne sont pas classés dans la rubrique 'Spam' de sa messagerie électronique.
Le courriel du référent concernant ce marché est : [email protected].
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la société remet sa proposition OBLIGATOIREMENT par voie électronique, conformément aux indications de l'article 9.1 du RC.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
les candidats peuvent poser des questions administratives ou techniques relatives au dossier de consultation concernant le présent marché. En cas de questions, celles-ci seront posées OBLIGATOIREMENT sur la plate-forme des achats de l'etat - place à l'adresse du profil d'acheteur. Pour plus d'information se reporter également au Règlement de la Consultation (article 3), adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=733873&orgAcronyme=f2h.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal adminsitratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : (+33)4-91-13-48-13, courriel : [email protected], télécopieur : (+33)4-91-81-13-87.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément à l'ordonnance no 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les recours juridictionnels propres aux contrats administratifs sont:
-le référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et suivant) ;
-Le référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et suivant.) ;
-Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et-Garonne " qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriée (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, no 358994).
Tout intéressé peut prendre connaissance du contrat * en le consultant sur place à l'université, pour cela il sera nécessaire de prendre rendez-vous par courriel auprès du référent identifié à la partie " Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur ".
* Le droit d'accès aux informations/documents doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale conformément à l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (Crpa)..
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- travaux Vrd/Gros œuvre/etancheité/carrelage/maçonnerie.
Le projet concerne la réalisation d'un bâtiment d'entrée de l'université de saint Charles pour l'accueil des étudiant
Le présent lot a pour objet l'exécution des travaux suivants :
-Examen préalable des lieux et constats des existants
-Installations de chantier
-Étaiements nécessaires, tracé du trait de niveau
-Implantation des ouvrages
-Les démarches administratives diverses liées à ses travaux, y compris enquêtes sur les réseaux souterrains auprès des administrations concernées
-Plans d'exécution et études complémentaires (notamment études béton)
-Maçonnerie, gros-œuvre
-Béton matricé
-Couverture
-Étanchéité, isolation
-Carrelage, faïences
-Terrassements, VRD, espaces verts
-Doe et plans de recollement
Informations complémentaires : il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire comprenant une Prestation Supplémentaire Eventuelle (Pse) obligatoire, telle que décrit dans le CCTP du lot et la DPGF.
La PSE étant obligatoire, la société doit obligatoirement présenter sa PSE accompagnée de l'offre de base.
C.P.V. - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45421141
45442100.
Mots descripteurs : Carrelage, Cloison, faux plafond, Gros œuvre, Peinture (travaux)
Lot(s) 2.- travaux de menuiseries extérieures/ocucltations/serrurerie.
Le présent lot a pour objet l'exécution, la livraison, la présentation, la mise en place et le calage, le scellement et l'étanchéité de toutes les menuiseries extérieures et de tous les ouvrages de métallerie désignés ci-après
?L'Échafaudage sur pied pour les travaux à exécuter par le présent lot
?Menuiseries aluminium extérieures y compris tout support pour l'ouvrages et habillage de finition.
?Menuiseries métalliques extérieures
?Volets roulants pour Protections solaires et intrusions.
?Protections solaires type à lamelles empilables et orientables
?Serrurerie (grille clôture)
Travaux à réaliser sur le bâtiment neuf
Informations complémentaires : il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire comprenant trois (3) Prestations Supplémentaires Eventuelles (Pse) obligatoires, telles que décrites dans le CCTP du lot et la DPGF.
Les PSE étant obligatoire, la société doit obligatoirement présenter toutes les PSE accompagnées de l'offre de base.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie, Occultation, Serrurerie
Lot(s) 3.- travaux de menuiseries intérieures/signalétiques/mobilier.
Travaux de menuiseries intérieures/signalétiques/mobilier
Informations complémentaires : il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie, Signalétique
Lot(s) 4.- travaux d'électricité Cfo/Cfa.
Le présent lot concerne les travaux d'électricité, courants forts, courants faibles à l'intérieur du bâtiment créé ainsi que les prestations de liaisons électriques de courants forts et faibles réalisées par le présent lot à l'intérieur des fourreaux aiguillés mis en œuvre et tirés jusqu'à l'intérieur des bâtiments au droit des locaux d'arrivée par le lot VRD
Informations complémentaires : il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 5.- travaux de plomberie / cvc.
Le présent lot concerne les travaux de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie sanitaires à l'intérieur du bâtiment créé depuis les attentes laissées par le lot VRD
Informations complémentaires : il s'agit d'un marché simple à prix forfaitaire.
C.P.V. - Objet principal : 45331210
Objets supplémentaires : 45330000
45310000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Plomberie (travaux), Ventilation

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message