MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Travaux de construction d un batiment de remisage de vehicules d intervention sur le site du centre d incendie et de secours

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SDIS des Landes Sce Départ. d'Incendie et de Secours

Avis N° : AO-2023-3788

  • 40 - MIMIZAN
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 40
Annonce No 20-69000
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS.
Correspondant : M. Cognoux David, sdis des landes, rocade rond point de Saint Avit 40000 Mont-de-Marsan, tél. : 05-58-51-56-93 adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.landespublic.org.


Objet du marché : travaux de construction d un batiment de remisage de vehicules d intervention sur le site du centre d incendie et de secours de mimizan.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : centre d'incendie et de secours de Mimizan, 40200 Mimizan.
Code NUTS : -FRI13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux de construction d un batiment de remisage de vehicules d intervention cis mimizan
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de construction d un batiment de remisage de vehicules d intervention sur le site du centre d incendie et de secours de mimizan.
Estimation de la valeur (H.T.) : entre 90 000 et 100 000 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 octobre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : cf. article 4 du CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. article 4 du CCAP.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 septembre 2020, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA2003A.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2020.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=20657&orgAcronyme=sdis40.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de pau 50 cours liautey 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : [email protected] adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation : Organisme de médiation : comité consultatif inter-régional de règlement des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux 103 bis, rue Belleville B.P. 952 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-69-27-18, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/contacts/comite_local_bordeaux.pdf.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de pau 50 cours liautey 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : [email protected] adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- voirie réseaux divers.
Travaux de dallage, réseaux enterrés, aménagements extérieurs décrits dans le cctp
Durée : 5 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 2.- gros œuvre.
Travaux de gros œuvre: ouvrages de consolidation des existants conservé et mitoyen, fondation, soubassement, plancher rdc, installations de chantier selon la description du cctp
Durée : 5 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45210000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 3.- charpente métallique.
Réalisation des parois verticales, de la couverture
mise en place des réservations des menuiseries extérieures
selon description du cctp
Durée : 5 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 4.- menuiseries extérieures portes sectionnelles.
Fourniture et pose des menuiseries extérieures dans les mur existants et neufs
Durée : 5 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message