MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Travaux de charpente et de bardage pour la construction du centre de loisirs Jules Verne.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Vitry sur Seine

Avis N° : AO-1936-0262

  • 94 - VITRY SUR SEINE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 94
Annonce No 19-128732
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE.
Correspondant : M. Filippini Olivier, Mairie de Vitry-Sur-Seine, 2, avenue Youri GAGARINE 94407 Vitry-sur-Seine, tél. : 01-46-82-83-46, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux de charpente et de bardage pour la construction du centre de loisirs Jules Verne.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45422100
Objets supplémentaires : 45262650.
Lieu d'exécution : vitry sur seine, 94400 Vitry-sur-Seine.
Code NUTS : -FR107.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le marché concerne des travaux de charpente et de bardage en bois pour la construction du centre de loisirs Jules Verne
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de charpente et de bardage pour la construction du centre de loisirs Jules Verne.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r janvier 2020.
Cautionnement et garanties exigés : les paiements feront l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles R2191-34 et suivants du Code de la commande publique. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande dans les conditions prévues aux l'article R2191-36 et suivants du Code de la commande publique.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement du marché est assuré au moyen de ressources propres de la Ville.
Le marché est à prix global forfaitaire et révisable.
Conformément aux dispositions des articles R2191-3 et suivants du Code de la commande publique, le titulaire bénéficie d'une avance égale à 5% du montant total du marché (T.T.C.). Le titulaire doit constituer et produire dans un délai d'un mois après l'attribution du marché, une garantie à première demande d'un montant égal au montant de l'avance.
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacités économiques et financières, capacités techniques et professionnelles nécessaires pour l'exécution du marché.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 septembre 2019, à 18 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 août 2019.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle, case postale no8630 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle, case postale no8630 77008 Melun Cedex, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr.

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message