Travaux d'eau potable -Interconnexion du bourg de Charencey à la commune de Verrey-sous-Sal masse.

- AVIS D'APPEL PUBLIC A LACONCURRENCE
Marché de TRAVAUX
Numéro d'identification : S1RET : 21210144800013.
1.IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Charencey 1 Rue du Pont 21690 CHARENCEY Téléphone: 03 60 35 17 76.
Email: mairie [email protected]
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire
2.TYPE DE PROCEDURE
Procédure adaptée
3.OBJET DU MARCHE
Travaux d'eau potable -Interconnexion du bourg de Charencey à la commune de Verrey-sous-Sal masse.
Les travaux à engager comprennent une tranche ferme.
La réalisation des travaux est conditionnée par l'obtention des subventions de la part des partenaires financiers. Ainsi le maître d'ouvrage se laisse la possibilité de retarder les travaux ou déclarer sans suite le marché.
4. LIEU D'EXECUTfON DES TRAVAUX[...]