Travaux d'aménagement de la zone d'activités économiques des Cavaliers

Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce n° 25-79940
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération du Grand Dax
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24400067500151
Ville : DAX CEDEX
Code postal : 40102
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 40
Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 25GD098
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
Nom du contact : Service de la commande publique
Adresse mail du contact : [email protected]
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 25/08/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Pour le lot 1 : 1-Prix des prestations analysé à partir du total TTC du DQE (60%) 2-Valeur technique (30 %) analysée à partir des sous-critères suivants détaillés dans le cadre de mémoire technique et environnemental : 2.1-Qualité de la méthodologie proposée pour la réalisation du chantier dans le respect des contraintes connues (contraintes environnementales, maintien des accès riverains) (10 %) 2.2-Moyens humains et matériels affectés au chantier (10 %) 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux (10%) au regard du délai d'exécution proposé par le candidat dans son acte d'engagement (5%) et de l'optimisation et de la cohérence du planning d'exécution proposé pour la réalisation de travaux (5%) 3-Performances en matière de protection de l'environnement analysées à partir des éléments présentés dans le cadre de mémoire technique et environnemental complété par le candidat à savoir l'identification et la quantification des matériaux en place susceptibles d'être réutilisés pour ce chantier afin de réduire l'apport en ressources naturelles et le transport de fret (10 %). Pour les lots 2 et 3 : 1-Prix des prestations analysé à partir du total TTC du DQE (70%) 2-Valeur technique (30 %) analysée à partir des sous-critères suivants détaillés dans le cadre de mémoire technique et environnemental : 2.1-Qualité de la méthodologie proposée pour la réalisation du chantier dans le respect des contraintes connues (contraintes environnementales, maintien des accès riverains) (10 %) 2.2-Moyens humains et matériels affectés au chantier (10 %) 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux (10%) au regard du délai d'exécution proposé par le candidat dans son acte d'engagement (5%) et de l'optimisation et de la cohérence du planning d'exécution proposé pour la réalisation de travaux (5%)
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : 25GD098 Travaux d'aménagement de la zone d'activités économiques des Cavaliers à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45111291
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement de la ZAE des cavaliers située à Saint-Paul-lès-Dax (40990).
Après défrichement du site (via un marché de service lancé indépendamment), le Grand Dax va aménager la ZAE des cavaliers (5 ha à aménager) à l'attention de cibles industrielles.
Ces travaux d'aménagement sont répartis en 3 lots :
Lot 1 : Terrassement, voirie, eaux pluviales
Lot 2 : Réseaux eaux usées et eau potable
Lot 3 : Espaces verts et clôtures
Lieu principal d'exécution du marché : ZAE des cavaliers 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Durée du marché (en mois) : 8
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Lot n° 1 Terrassement, voirie, eaux pluviales

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :
Lieu d'exécution du lot : ZAE des cavaliers 40990 Saint-Paul-lès-Dax -
Description du lot : Lot n° 2 Réseaux eaux usées et eau potable

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :
Lieu d'exécution du lot : ZAE des cavaliers 40990 Saint-Paul-lès-Dax -
Description du lot : Lot n° 3 Espaces verts et clôtures

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :
Lieu d'exécution du lot : ZAE des cavaliers 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot est de 7 mois maximum (hors période de préparation de 1 mois). Le délai d'exécution des travaux retenu sera celui proposé par le prestataire dans son acte d'engagement.
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des offres. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
La Communauté d'Agglomération du Grand Dax, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le CCAP une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://www.grand-dax.fr ou https://demat-ampa.fr (référence : 25GD098). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante :
Tribunal Administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64010 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 94 40
Télécopie : 05 59 02 49 93
Courriel : [email protected]
Adresse internet(U.R.L) : http://www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/07/2025