MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Travaux d'aménagement au cis d'arleux..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SDIS 59 Sce Départ. d'Incendie et de Secours

Avis N° : AO-2039-3554

  • 59 - ARLEUX
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-112807
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS 59.
Correspondant : M. Du conseil d'administration le président, 18 Rue de Pas 59028 Lille Cedex, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.achatpublic.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics.


Objet du marché : travaux d'aménagement au cis d'arleux.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45454000.
Lieu d'exécution : allée Pierre Wautriche, 59151 Arleux.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les travaux sont divisés en lots selon la répartition suivante:
lot 01 - gros œuvre etendu
ce 01.1 - gros œuvre
ce 01.2 - bardage bois
ce 01.3 - menuiseries exterieures
ce 01.4 - pLATRERIE - iSOLATION - cloisons
Ce 01.5 - plafonds suspendus
ce 01.6 - menuiseries interieures
ce 01.7 - cARRELAGE - faiences
Ce 01.8 - pEINTURES - revetement muraux et sol souple
ce 01.9 - serrurerie
Ce 01.10 - vrd
Lot 02 - eLECTRICITE - courants forts - courants faibles
lot 03 - cVC - plomberie
Chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché distinct
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'aménagement au cis d'arleux.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : il sera procédé, sur chaque versement autre qu'une avance, à une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché public, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
cette retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire par une garantie à première demande ou
par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par virement.
le délai global de paiement est de 30 jours après réception de la facture dès lors que celle-ci a été acceptée par le Pouvoir Adjudicateur.
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les paiements tel qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chaque marché public pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement soumissionnant pour un même marché public.
en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur public.
pour le lot 01 - gros œuvre etendu, en cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement l'opérateur économique qui aura à sa charge le corps d'état 01.1 - gros œuvre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : conformité administrative : candidats ayant fourni les déclarations et
attestations, dûment remplies et signées,
capacités professionnelles, techniques et financières : candidats dont les garanties par rapport aux prestations,
objet de la consultation, sont suffisantes.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : lot 01 Gros œuvre étendu :Qualibat 1112.2141.3811.3511.4132.7122.6612.4312.6312.6323.6112.6223.4412.4441.1321.1341.1351lot 02 ELECTRICITE :Qalif'Elec lcpt cf. 2lot 03 cvc- plomberie :Qualibat 5311.5111;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 octobre 2020, à 14 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CIS ARLEUX/2020.
Renseignements complémentaires : dématérialisation : En application de l'article R.2132-7 du code de la commande publique, toutes les
communications et tous les échanges d'informations s'effectueront par voie électronique.
les opérateurs économiques doivent impérativement déposer leur candidature et leur offre par voie électronique
sur le profil acheteur : http://www.achatpublic.com
La remise des plis sur support " papier " est interdite
il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le soumissionnaire retenu sera tenu de
signer le marché public qui sera rematérialisé au format papier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 septembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille, courriel : [email protected].
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
" Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- lot 1 gros œuvre etendu.
La durée du marché public commence à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux
Informations complémentaires : les délais d'exécution, tous lots confondus, sont fixés à :
- 1 mois pour la période de préparation à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant son commencement.
- 19 semaines maximum (y compris congés payés, hors intempéries et hors période de préparation) pour l'exécution des travaux à compter de la date fixée à l'ordre de service de démarrage des travaux.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 2.- lot 2 electricite courants forts - courants faibles.
La durée du marché public commence à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux
Informations complémentaires : les délais d'exécution, tous lots confondus, sont fixés à :
- 1 mois pour la période de préparation à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant son commencement.
- 19 semaines maximum (y compris congés payés, hors intempéries et hors période de préparation) pour l'exécution des travaux à compter de la date fixée à l'ordre de service de démarrage des travaux.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 3.- lot 3 CVC - pLOMBERIE.
La durée du marché public commence à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux
Informations complémentaires : achèvement des travaux.
les délais d'exécution, tous lots confondus, sont fixés à :
- 1 mois pour la période de préparation à compter de la date fixée à l'ordre de service prescrivant son commencement.
- 19 semaines maximum (y compris congés payés, hors intempéries et hors période de préparation) pour l'exécution des travaux à compter de la date fixée à l'ordre de service de démarrage des travaux.
Mots descripteurs : Gros œuvre

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message