MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Recrutement

Travaux d'adaptation des installations sportives du collège Georges Lapierre

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Département de la Gironde

Avis N° : AO-1921-3165

  • 33 - LORMONT
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 33
Annonce No 19-74769
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT DE LA GIRONDE.
Correspondant : GLEYZE Jean-Luc, Président du Conseil départemental, esplanade Charles de Gaulle, CS 71223 33074 Bordeaux, tél. : 05-56-99-33-33, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.gironde.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux d'adaptation des installations sportives du collège Georges Lapierre à Lormont (Gironde 33).


CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : rue Pierre Brossolette - b.P 100, 33305 Lormont Cedex.
Code NUTS : -FRI12.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'adaptation des installations sportives du collège Georges Lapierre à Lormont (Gironde 33).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article 45 du décret no2016-360 susvisé, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement.
les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre de un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
pièces constituant la candidature :
1-La lettre de candidature ou Dc1
2-La déclaration du candidat ou Dc2
3-Attestation de visite visé par le collège pour les lots 1 à 5 et le lot 9
pièces constituant l'offre :
4- l'acte d'engagement et ses annexes établis selon le modèle joint
ce document sera éventuellement accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, par les sous-traitants désignés au marché.
5-la décomposition du prix global et forfaitaire complétée
pour tous les lots
6-note Technique, comprenant les éléments suivants :
A.La méthodologie de management du chantier, avec description de la démarche organisationnelle et opérationnelle
b.les moyens humains en adéquation avec les temps d'intervention (chantier et études), et le planning prévisionnel mis en regard avec les effectifs affectés
c.le contenu technique de l'offre, matériels, équipements, techniques de construction
d.le phasage de l'opération, avec prise en compte des contraintes de site occupé
pour les lots no1, 2, 3, 4, 5, 9
7-note Environnementale, comprenant les éléments suivants :
A.Les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité, notamment concernant la gestion et la valorisation des déchets, ainsi que les mesures de sécurité aux abords du chantier, tant dans le périmètre du collège que sur les voies publiques à proximité.
b.les dispositions prises pour limiter les nuisances de voisinage et les impacts environnementaux du chantier.
c.une description des méthodes d'encadrement, formation et sensibilisation du personnel de l'entreprise.8-une documentation technique comprenant les fiches techniques des différents produits qui seront mis en œuvre sur le chantier, indiquant les caractéristiques techniques et esthétiques. L'ensemble de ces fiches techniques sont listées par lot à l'annexe 1 du présent règlement de la consultation.ces fiches techniques sont à transmettre pour vérification de bonne adéquation avec le CCTP.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 juin 2019, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19AT-JDCOL-0985-Q.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/
Criteres d'attributions : Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sera apprécié en fonction des critères suivants par application de la formule de pondération :
pour les lots no1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9
critère no1 " La valeur technique " (60 points) répartie selon les deux sous-critères suivants :
Sous critère 1 : (20 points) Dispositions mises en œuvre permettant d'assurer la prise en compte des contraintes du site.
sous critère 2 : (40 points) Modalités d'organisation du chantier et de mobilisation de l'équipe affectée à réalisation des travaux
critère no2 " Le prix " (40 points) : l'offre acceptable économiquement la plus basse obtient la note de 40 points.
pour les lots no6 - 7 - 8
critère no1 " Le prix " (60 points) : l'offre acceptable économiquement la plus basse obtient la note de 60 points.
critère no2 " La valeur technique " (40points) : Modalités d'organisation du chantier et de mobilisation de l'équipe affectée à réalisation des travaux.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 13 juin 2019, à 09 heures.
Lieu : département de la Gironde.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mai 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Direction des Collèges : Bureau rédaction opérations marchés (poste 3823).
immeuble du Mal Juin, 83 cours du Maréchal Juin, 33074 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-33-33, adresse internet : http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction des Collèges : Bureau rédaction opérations marchés (poste 3823).
immeuble du Mal Juin, 83 cours du Maréchal Juin, 33074 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-33-33, adresse internet : http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction des Collèges : Bureau rédaction opérations marchés (poste 3823).
immeuble du Mal Juin, 83 cours du Maréchal Juin, 33074 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-33-33, adresse internet : http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Direction des Collèges : Bureau rédaction opérations marchés (poste 3823).
immeuble du Mal Juin, 83 cours du Maréchal Juin, 33074 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-33-33, adresse internet : http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet B.P. 947 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : [email protected], télécopieur : 05-56-24-39-03.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat.
recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.-
vrd Plantations
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 2.-
demolition et gros œuvre
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45111000.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 3.-
structure / bardage / couverture et menuiseries Metalliques
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45262650.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 4.-
Electricite
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 5.-
chauffage ventilation plomberie et Sanitaire
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 6.-
platrerie faux plafonds et peinture Signaletique
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 7.-
carrelage et Faience
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 8.-
amenagement et menuiserie Bois
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 44220000.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état
Lot(s) 9.-
sols et equipements Sportifs
Conformément au CCTP associé joint au dossier de consultation
C.P.V. - Objet principal : 45300000.
Mots descripteurs : Bardage, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plomberie (travaux), Tous corps d'état

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
  • Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
  • Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Merci de renseigner les identifiants d'un compte Entreprise valide.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?