MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Travaux connexes à l'aménagement foncier

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Bouvron

Avis N° : AO-2027-3864

  • 44 - Bouvron
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : NMO

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de BOUVRON
Correspondant : Mme Cécile RIVIERE, responsable service urbanisme, 12 rue Louis GUIHOT, 44130 Bouvron, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : TRAVAUX CONNEXES A L'AMENAGEMENT FONCIER

SUR LES COMMUNES DE BOUVRON, BLAIN ET FAY DE BRETAGNE
- 2EME PHASE -
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45112500
Objets complémentaires : 45233120
Objets complémentaires : 45112710
Lieu d'exécution et de livraison : BOUVRON BLAIN ET FAY DE BRETAGNE
Code NUTS : FRG01
L'avis implique un marché public
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 20 juillet 2020 à 12 h 00

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020- 1 CR
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SODEREF ATLANTIQUE, Parc d'Activités des Moulinets 16 boulevard Charles de Gaulle, 44800 Saint-herblain, tél. : 02 40 95 20 07, courriel : [email protected]
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mme RIVIERE Cécile , Commune de BOUVRON, 12 rue Louis Guihot, 44130 Bouvron, tél. : 02 40 56 32 18, courriel : [email protected]
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de BOUVRON, 12 rue Louis Guihot, 44130 Bouvron, tél. : 02 40 56 32 18, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_gGXTfoeLju
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 Terrassements, Voirie, Assainissement
Terrassements, voirie et assanissement
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
Objets complémentaires : 45233120
Coût estimé (HT) : 170 620 euros (Euros)
Date d'exécution du lot : 14 septembre 2020
Date de livraison du lot : 24 décembre 2020
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Préparation de chantier (semaine 36 à 39)
Lot(s) 2 Lot 2 Travaux de plantation
Travaux de plantation
C.P.V. - : Objet principal : 45112710
Coût estimé (HT) : 42 269 euros (Euros)
Date d'exécution du lot : 21 septembre 2020
Date de livraison du lot : 24 décembre 2020
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Préparation de chantier : semaine 36 à 39

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message