MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Restructuration du stade Youri Gagarine. Lots 1-5-7-8

AVIS DE MARCHE

Client : Ville du Havre

Avis N° : AO-1922-5454

  • 76 - Le Havre
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure Ouverte
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Accéder à tous les avis émis pour cette consultation
NB : cet avis a fait l'objet d'un rectificatif. Pour voir l'avis rectificatif, cliquer ici. Source : MOL

LE_HAVRE.GIF SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom et adresses : Ville du Havre, à l'attention de Ville du Havre, Mairie du Havre, 1517 place de l'hôtel de Ville, Cs 40 051, F - 76084 Le Havre, courriel : [email protected]
Code NUTS : FRD22
Code d'identification national : 21760351300011
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.lehavre.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://www.mpe76.fr/

I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.mpe76.fr/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via : https://www.mpe76.fr/,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Restructuration du stade Youri Gagarine - Tranche 1.2 : Bâtiment (ballon rond)- Lots 1-5-7-8
Numéro de référence : 19ft-Vdh-0329-K
II.1.2) Code CPV principal : 45262210
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : - Cette consultation fait suite à une relance.
- La consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire.
- La présente consultation porte sur les lots de la tranche travaux 1.2 : Bâtiment et uniquement sur les lots 1-5-7-8.
- Détails des travaux de la tranche 1.2 Bâtiment (ballon rond)
La tranche 1-2 est consacrée au bâtiment du pôle ballon rond. Les travaux (réalisés en site occupé et concomitants avec le chantier des aménagements extérieurs de la tranche 1.1) concernent la construction d'un bâtiment à 2 niveaux avec 12 vestiaires Football / Hockey, club house, salle de gym et salle de musculation / cardiotraining, tribune de 696 places assises + 16 Pmr.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximum de lots : 4.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Gros-oeuvre
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45262311
45332400
45431200
45261100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Gros-oeuvre
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Carrelage
Lot n° : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45431100
45332400
45431200
45261100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Carrelage
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Chauffage-Ventilation-Plomberie
Lot n° : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45331000
45332400
45431200
45261100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Chauffage-Ventilation-Plomberie
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Electricité
Lot n° : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
45311000
45332400
45431200
45261100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Electricité
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : -Lot 1 : Gros oeuvre :
Qualibat 1311 - Terrassements - fouilles ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
Qualibat 2212 - Béton armé et béton précontraint (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
-Lot 5 : Carrelage :
Qualibat 6311 - Carrelages - revêtements (technicité courante) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
- Lot 7 - Chauffage-Ventilation-Plomberie :
Qualibat 5112 - Plomberie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
Qualibat 5412 - Installation de conduit de fumée et tubage en habitat collectif et tertiaire ou ex-Qualibat 5212
- Fumisterie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
Qualibat 5213 - Installation de chauffage avec chaudière gaz/fuel en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 m² ou ex-Qualibat 5312 - Installations thermiques ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
Qualibat 5253 - Installation de réseaux à haute pression ou à haute température ou ex-Qualibat 5322 - Tuyauteries d'installations thermiques ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
Qualibat 5511 - Installation de systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (Gtb) ou ex-Qualibat 5342 - Régulation ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
Qualibat 5312 - Installation de Vmc en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 m² ou ex-Qualibat 5432 - Conduits aérauliques ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
Qualibat 5223 - Installation de chauffage avec chaudière bois en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000 m² ou ex-Qualibat 8412 - Installations thermiques bois énergie (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans
-Lot 8 - Electricité :
Qualifelec Installations électriques Moyen - Gros Tertiaire - Industrie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans.
A défaut de présenter l'ensemble des qualifications professionnelles exigées ci-dessus, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.
En l'absence de références le candidat peut justifier par tout moyen, sa capacité à réaliser ces prestations
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/06/2019 à 16 h 00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 5 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 24 juin 2019 à 09 h 00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ -
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur (cf. article 3-2 du règlement d'appel public à la candidature).
- Durée du marché - délais d'exécution
Le délai global d'exécution du marché est de 16 mois, il comprend la période de préparation de chantier (2 mois).
La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.
A titre indicatif, il est prévu les délais suivants :
Période de préparation : Décembre 2019
Début d'exécution des travaux : Février 2020
Les marchés débutent à compter de leur date de notification et prennent fin au terme de la garantie de parfait achèvement (1 an) si toutes les obligations du titulaire ont été remplies, à défaut cette durée est prolongée par le maître d'ouvrage dans l'attente de la réalisation des obligations non remplies.
- Critères de sélection des candidats(cf. article 8 du règlement d'appel public à la candidature):
Le candidat qui est interdit de soumissionner à un marché public sera éliminé. Un candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera également éliminé.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires dont la candidature est incomplète de fournir les justificatifs manquants dans un délai qui ne saura être inférieur à 8 jours calendaires.
- Nombre de candidatures retenues (cf. article 3-2 du règlement d'appel public à la candidature).
Le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner est fixé à 4.
-
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 235583500, courriel : [email protected], Fax : +33 235583503
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 23 mai 2019

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus