MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint Joseph et du presbytère.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Marseille

Avis N° : AO-1931-0534

  • 13 - MARSEILLE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Département(s) de publication : 13
Annonce No 19-111254
I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Marseille, Hôtel de ville - quai du port, 13233, Marseille Cedex 20, F, Courriel : [email protected], Code NUTS : FRL04
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://marseille.fr
Adresse du profil acheteur : http://marchespublics.mairie-marseille.fr


I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint Joseph et du presbytère
Numéro de référence : 2019_50001_0056
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 38343000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Restauration de la couverture et de l'étanchéité, des charpentes, planchers et plafonds de l'église Saint Joseph et du presbytère - 126 rue Paradis et 29 rue Stanislas Torrents - 13006 Marseille - 3 lots.

II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Echafaudage - Installation de chantier
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Echafaudage - Installation de chantier
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 22
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Charpente - Couverture - Réparations et renforts des planchers
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Charpente - Couverture - Réparations et renforts des planchers
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 22
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Restauration des décors peints - peintures
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45212350
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Restauration des décors peints - peintures
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 22
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Pour présenter leur candidature, le(s)s candidat(s)s peuvent utiliser soit :- les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ;- le DUME (Document Unique de Marché Européen).Les informations concernant ces supports sont détaillées dans l'annexe no1 au présent RC relative au Guide de la dématérialisation des marchés publics.Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Capacité économique et financière de l'entreprise présentée à travers ses moyens et comptes financiers - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global faisant l'objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois dernières années devront fournir : - pour vérifier la date de création de l'entreprise : une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises, - pour justifier de leurs capacités économiques et financières : le montant de leur capital social.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Capacité minimum exigée:La capacité du candidat à réaliser le marché sera appréciée de la manière suivante : - pour le lot 01 : la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices disponibles devra être supérieure ou égale à 600 000 euros HT- pour le lot 02 : la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices disponibles devra être supérieure ou égale à 1 400 000 euros HT- pour le lot 03 : la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices disponibles devra être supérieure ou égale à 360 000 euros HT.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Exigence de garanties et capacité techniques en rapport avec la prestation demandée.Certificats de qualifications professionnelles des entreprises pour justifier du niveau de qualification dont le détail figure à l'article 4.1-3° du règlement de consultation :Lot 1 : Echafaudage - installation de chantierQualibat 1413 - Echafaudages (technicité supérieure) ou références équivalentesLot 2 : Charpente - couverture - réparation et renforts des planchersQualibat 2393 - Restauration de charpente des monuments historiques ou références équivalentesQualibat 3194 - Couverture des monuments historiques ou références équivalentesLot 3 : Restauration décors peints - peinturesSur références.Précisions techniques sur la nature des références équivalentes demandées pour chaque lot, les références demandées devront être attestées par un maître d'œuvre spécialisé : un architecte en chef des monuments historiques ou un architecte du patrimoine.Lot 1 : Echafaudage - installation de chantier- 5 références de moins de 5 ans comprenant des prestations de montage et démontage d'échafaudages de grande hauteur (plus de 24 mètres), et d'échafaudages intérieurs dans des bâtiments protégés ou classés au titre des monuments historiques.Lot 2 : Charpente - couverture - réparation et renforts des planchers- 5 références de moins de 5 ans de prestations équivalentes (technicité, ampleur)Lot 3 : Restauration des décors peints - peintures- 5 références de moins de 5 ans de prestations équivalentes (technicité, ampleur)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
30 septembre 2019 - 16:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 2 octobre 2019 - 09:00 Lieu : DGAAVE-DRP-POLE MARCHES
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : La date et l'heure sont indiqués à titre indicatif.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement, d'une durée de 12 mois, ou jusqu'à la fin de sa prorogation éventuelle.La durée globale d'exécution de tous les lots est de 10 mois décomposée en : 2 mois de période de préparation + 8 mois de travaux (+12 mois de garantie de parfait achèvement).critères de jugement des offres (cf. Détails au rc) : Valeur technique de l'offre 60 % Prix de l'offre 40 %La valeur technique, notée sur 20 points, sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des critères indiqués ci-dessous.Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.* Sous-Critères lot 1 (détail à l'article 6.2 du Rc)Sous-Critère 1 : Organisation spécifiquement prévue pour le présent chantier - noté sur 2 pointssous-critère 2 : Méthodologie d'intervention spécifiquement conçue pour le présent chantier - noté sur 9 pointssous-critère 3 : Personnel et moyens humains spécifiquement affectés au présent chantier - noté sur 5 pointssous-critère 4 : Mesures prises pour la gestion des matériaux déposés et le stockage spécifiquement dédiées au présent chantier - noté sur 4 points * Sous-Critères lot 2 (détail à l'article 6.2 du Rc)Sous-Critère 1 : Organisation spécifiquement prévue pour le présent chantier présent chantier - noté sur 2 points Sous-Critère 2 : Méthodologie d'intervention spécifiquement conçue pour le présent chantier - noté sur 9 points Sous-Critère 3 : Personnel et moyens humains spécifiquement dédiés pour le présent chantier présent chantier - noté sur 5 points Sous-Critère 4 : Mesures prises pour le stockage spécifiquement dédiées au présent chantier et la gestion des matériaux déposés - noté sur 4 points * Sous-Critères Lot 3 (détail à l'article 6.2 du Rc)Sous-Critère 1 : Organisation spécifiquement prévue pour le présent chantier- noté sur 2 points Sous-Critère 2 : Méthodologie d'intervention spécifiquement conçue pour le présent chantier - noté sur 9 points Sous-Critère 3 : Personnel et moyens humains spécifiquement dédiés au présent chantier - noté sur 5 points Sous-Critère 4 : Mesures prises pour le stockage spécifiquement dédiées au présent chantier et la gestion des matériaux déposés - noté sur 4 points Une visite de site est obligatoire pour les 3 lots, les modalités sont- détaillées à l'article 4.3 du règlement de consultation.Vous devez contacter : Mme Nadine DAURA - collaboratrice de chefs de projets - mail : [email protected] / Téléphone : 04 91 55 18 36m. Gérard CHINCHILLA : Téléphone : 04.91.55.16.08 Courriel : [email protected]
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : [email protected], Fax : (+33) 4 91 81 13 87, Adresse internet : http://marseille.tribunaladministratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Introduction du recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : [email protected], Fax : (+33) 4 91 81 13 87, Adresse internet : http://marseille.tribunaladministratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 juillet 2019

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message