MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Restauration de l'étanchéité des couvertures de l'abbaye Saint-Victor - place Saint-Victor - 13007 Marseille.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Marseille

Avis N° : AO-2149-3111

  • 13 - MARSEILLE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Département(s) de publication : 13
Annonce No 21-154915
I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Marseille, Hôtel de ville - quai du port, 13233, Marseille Cedex 20, F, Courriel : [email protected], Code NUTS : FRL04
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://marseille.fr
Adresse du profil acheteur : http://marchespublics.mairie-marseille.fr


I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Restauration de l'étanchéité des couvertures de l'abbaye Saint-Victor - place Saint-Victor - 13007 Marseille
Numéro de référence : 2021_50001_0066
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45212314
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Restauration de l'étanchéité des couvertures de l'abbaye Saint-Victor - place Saint-Victor - 13007 Marseille

II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262510
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Restauration de l'étanchéité des couvertures de l'abbaye Saint-Victor - place Saint-Victor - 13007 Marseille
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Coût :
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 60
2. Prix de l'offre / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)Les PSE sont des options relevant du pouvoir adjudicateur, qui demande aux candidats d'y répondre. Le candidat doit obligatoirement procéder au chiffrage financier des prestations décrites. En l'absence de réponse du candidat sur ce point, l'offre est écartée.Les PSE prévues sont relatives à la restauration des parements de maçonnerie en élévation.- La PSE 1 concerne les travaux situés sur les maçonneries du chemin ronde de la toiture du chœur.- La PSE 2 concerne les travaux situés sur les maçonneries de la toiture du transept. Prestations similairesConformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global faisant l'objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années- Certificat(s) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants : Qualification QualibatQualibat 11 Travaux de démolitions - déconstructionQualibat 2121 Ravalement en maçonnerieQualibat 2132 Enduits aux liants hydrauliquesQualibat 2171 Taille et pose de pierreQualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiquesQualibat 3141 Éléments accessoires de couvertureQualibat 3162 Couverture en plombToutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.- Présentation d'une liste de 5 références de moins de 5 ans comprenant des prestations de même technicités dans des bâtiments protégés ou classés au titre des monuments historiques permettant d'apprécier la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.Ces références indiqueront le montant et la date des travaux, le destinataire public ou privé, le type de protection, et le domaine d'intervention.Les référence devront être attestées par un maître d'œuvre spécialisé: architecte en chef des monuments historiques ou architecte du patrimoine.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
24 janvier 2022 - 16:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 26 janvier 2022 - 09:00 Lieu : DAVEU/DRP/POLE MARCHES.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : La date d'ouverture des plis est prévisionnelle.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique :Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant : 619 heures.la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (G.P.A.) d'une durée de 12 mois, ou jusqu'à la fin de sa prorogation éventuelle.la durée globale d'exécution du marché est de 9 mois décomposée en : 2 mois de période de préparation + 7 mois de travaux (+12 mois de garantie de parfait achèvement).pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté.le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :1°) Valeur technique de l'offre 60 %La valeur technique, notée sur 20 points, sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des critères indiqués ci-dessous.Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.- sous-Critère no1 : Personnel et moyens humains spécifiquement dédiés au chantier - noté sur 6 points- qualité de l'équipe d'encadrement et de la personne référente du chantier avec indication de l'expérience et fourniture des CV - noté sur 2- moyens en personnel envisagés avec détail du personnel technique employé spécifiquement sur le chantier - noté sur 2- qualité des mesures de sécurité et des dispositions sanitaires - noté sur 2- sous-Critère no2 : Organisation et méthodologie spécifiquement prévue pour le présent chantier - noté sur 8 points- pertinence des procédés de construction et d'intervention - noté sur 4- cohérence des modalités d'interventiondans un site classé monument historique et occupé - noté sur 2- qualité de la prise en compte de la notion de chantier propre - noté sur 2- sous-Critère no3 : Cohérence de la planification du chantier - planning prévisionnel - noté sur 3 points- cohérence de la planification du chantier noté sur 2- cohérence de la gestion des commandes et des livraisons - noté sur 1- sous-Critère no4 : Qualité des matériaux - noté sur 3 points- qualité du matériel proposé avec les fiches techniques - noté sur 2- pertinence du choix des principales fournitures - noté sur 1pour information, il est souhaitable de limiter ce mémoire technique à 20 pages A4 maximum (hors pages de présentation et sommaire).le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (Vt) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points.2°) Prix de l'offre 40 %La note maximum est de 20 points. visite obligatoire sur prise de rendez-vous (cf. Article 43 du Rc)Les candidats doiventobligatoirement effectuer une visite.L a prise de rendez-vous s'effectuera auprès du conducteur d'opération :Mme Nathalie CANDON - responsable techniquetéléphone : 04 13 94 62 65 - secrétariat : 04 13 94 62 70courriel : [email protected]e : [email protected]
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : [email protected], Fax : (+33) 4 91 81 13 87, Adresse internet : http://Marseille.tribunaladministratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Introduction du recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : [email protected], Fax : (+33) 4 91 81 13 87, Adresse internet : http://Marseille.tribunaladministratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
23 novembre 2021

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message