MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Renovation et extension de la salle polyvalente

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville d'Auvilliers en Gâtinais

Avis N° : AO-2039-3534

  • 45 - AUVILLIERS EN GATINAIS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 45
Annonce No 20-112087
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Auvilliers-en-Gâtinais.
Correspondant : POINTEAU Jean-Marc, MAIRE, 2 place de la Mairie 45270 Auvilliers-en-Gâtinais, tél. : 02-38-96-35-04, télécopieur : 02-38-96-30-18, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : renovation et extension de la salle polyvalente de la commune d'auvilliers-en-gâtinais.


CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : 2 place de la Mairie, 45270 Auvilliers-en-Gâtinais.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
- Démolition d'une annexe accolée (les cuisines actuelles)
- reprise de dallage et reprise en sous-œuvre du bâtiment principal actuel
- rénovation de la salle existante en intérieur
- construction d'une extension regroupant un local de rangement, une salle de préparation, des sanitaires, un hall d'entrée, un préau.
- l'aménagement de l'accès extérieur à la nouvelle cuisine
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : renovation et extension de la salle polyvalente de la commune d'auvilliers-en-gâtinais.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie
chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016. Cette sûreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.
la retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 123 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016.
la retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après expiration du délai de garantie dans les conditions prévues à l'article 124 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds public de la commune d'auvilliers-en-gâtinais et subventions, paiement par mandat administratif à 30 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
acte d'engagement du candidat (information pouvant être fournies par le biais de l'imprimé Dc3 ou Attri1).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique de l'offre : 60 %;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 octobre 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 45017.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
A titre indicatif la date prévisionnelle de commencement des travaux : semaine 47 de 2020 délai d'exécution est plafonné à 16 mois.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Architecte M. PHILIPPE Cédric : PHILIPPE Cédric.
107 FBG d'orléans, 45300 Pithiviers, , tél. : 06-16-77-13-70, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : COMMUNE D 'AUVILLIERS-EN-GÄTINAIS : Secrétariat.
2 place de la mairie, 45270 Auvilliers-en-Gâtinais, , tél. : 02-38-96-35-04, , télécopieur : 02-38-96-30-18, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.marches-publics.info/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie Cedex 1 45057 Orléans, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : [email protected], télécopieur : 02-38-53-85-16 adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.-
demolitions-vrd-gros œuvre- ravalement
* l'installation du chantier, l'amenée et le repli du matériel selon Ccap,
* l'implantation des ouvrages du présent lot,
* Tous les travaux de déposes et de démolitions,
* Les travaux extérieurs de réseaux et voiries,
* Tous les travaux de Gros œuvre et maçonneries diverses,
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages.
* l'installation hygiène et sécurité conforme aux normes
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 2.-
charpente - cOUVERTURE - eTANCHEITE - zinguerie
* l'installation de chantier, l'amenée et le repli du matériel.
* l'implantation et le traçage des ouvrages du présent lot.
* La charpente plate du auvent.
* La charpente plate de l'extension.
* Le complexe d'étanchéité et isolation des toitures plates.
* La zinguerie et les sorties de toitures.
* Les habillages laqués des toitures et des sous-faces.
* Bardages bois des façades et les habillages de baies
C.P.V. - Objet principal : 44230000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 3.-
menuiseries interieures et exterieures - serrurerie
* l'installation du chantier, l'amenée et le repli du matériel.
* l'implantation des ouvrages du présent lot.
* Levages, échafaudages et protections nécessaires aux travaux.
* l'implantation des ouvrages de serrurerie et menuiserie y compris toutes sujétions de réglage et de
calage
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages.
calfeutrements complémentaires avec la maçonnerie
* Les travaux de serrurerie comportent :
- le scellement par chevilles auto-foreuses dans les murs, les sondages de fixations
- la fourniture et la pose de joints souples contre le support, exécution conformément aux
recommandations provisoires des annales de ITBTP juillet/août 1981
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 4.-
electricite - courants faibles - vmc
* Le branchement de chantier.
* Les études techniques.
* Les installations de terre et protections des ouvrages créés conformément aux normes.
* Toute l'installation électrique et l'appareillage nécessaires.
* La fourniture et la pose des appareils d'éclairage intérieurs et extérieurs.
* Les ouvrages divers.
* l'installation de VMC simple flux avec variante en double-flux et de renouvellement d'air.
* l'alarme Incendie.
* l'installation téléphonique.
* Les alimentations techniques.
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 5.-
pompe a chaleur - cHAUFFAGE Electrique
Les études techniques.
* La fourniture et l'installation des groupes extérieurs et des unités intérieures de pompe à chaleur.
* Toute l'installation électrique et l'appareillage internes à l'installation.
* l'ensemble des réseaux de condensats jusqu'aux attentes.
* La fourniture et l'installation de chauffage électrique de type radiant dans le sanitaire
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 6.-
plomberie - eAU Chaude
La mise en place d'un robinet de chantier.
* La neutralisation des installations existantes en plomberie.
* Les raccordements en eau potable depuis l'adduction d'eau.
* La fourniture et pose de canalisations eau froide, eau chaude.
* La fourniture et pose des robinets, purges, etc.
* La fourniture et pose des raccordements au réseau Eaux usées - eaux Vannées laissés en attente
par le lot gros-œuvre au niveau +10 au dessus de la dalle brute.
* La fourniture et pose des appareillages, robinetterie, etc.
* La fourniture et la pose des éléments sanitaires.
* La fourniture et la pose d'un ballon électrique de production d'eau chaude
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 7.-
doublages - cLOISONS - plafonds
- plâtrerie,
- composants isolants,
- voile pare-vapeur
- contre cloisonnements en plaques de plâtre, bandes, joints, etc.
- plafonds suspendus en dalles minérales et métalliques sur rails métalliques.
- tous les travaux de bonne finition avant fourniture des supports au peintre.
- le nettoyage général après l'exécution de ses travaux
- la pose des blocs portes fournis par le lot menuiserie intérieure.
- le passage des gaines de l'électricien en sortie de doublages/cloisons
C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 8.-
carrelages - faïences
* l'installation de chantier, l'amenée et le repli du matériel
* l'implantation des ouvrages du présent lot
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 9.-
peintures
* l'installation de chantier, l'amenée et le repli du matériel
* l'implantation des ouvrages du présent lot
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages
* le nettoyage de fin de chantier
C.P.V. - Objet principal : 44111400.
Mots descripteurs : Bâtiment

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message