MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Relance des lots no 1 " Démolition - gros oeuvre " et no 5 " Plâtrerie - peinture " de la procédure 20s0247 - 2020/26 : " Reconstruction et mise en accessibilité du local pêcheur ".

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Lomme

Avis N° : AO-2118-3240

  • 59 - LILLE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-52205
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lille.
Correspondant : Mme LEIGNEL Véronique, 72 avenue de la République - B.P. 159 59160 Lomme, tél. : 03-20-22-76-25, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : relance des lots no1 " Démolition - gros œuvre " et no5 " Plâtrerie - peinture " de la procédure 20s0247 - 2020/26 : " Reconstruction et mise en accessibilité du local pêcheur ".


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262690
Objets supplémentaires : 45111100
45223220
45410000
45442100.
Lieu d'exécution : le lieu d'exécution des prestations est situé à Lomme - local Pêcheur - etang du Parc Urbain - 16 rue du Château d'isenghien, 59160 Lomme.
Code NUTS : -FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la consultation porte sur des travaux de démolition, de gros œuvre, de plâtrerie et de peinture, ayant pour objectif la reconstruction et la mise en accessibilité du local pêcheur, situé au sein du Parc Naturel Urbain de la Commune associée de Lomme
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération de travaux concerne, dans son ensemble :
- la démolition et la reconstruction du préau sinistré,
- la réfection de la charpente et de la couverture complète du local pêcheur
- la réhabilitation et la mise aux normes pmr / sécurité du local pêcheur
- la démolition du ponton de pêche existant, la réfection des cheminements, la mise aux normes PMR, ainsi que la construction de deux pontons de pêche.
toutefois, seuls les travaux de démolition, de gros œuvre, de plâtrerie et de peinture sont concernés par la présente consultation, qui constitue la relance des lots no1 (Démolition - gros œuvre) et 5 (Plâtrerie - peinture) issus d'une précédente mise en concurrence et ayant été déclarés sans-suite (Affaire no20s0247 - référence BOAMP 21-5449, publié le 13 janvier 2021).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : se reporter au Règlement de la Consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire par le candidat à l'appui de sa candidature sont précisés dans le Règlement de la Consultation.
Conformément à l'article R2144-3 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'examiner les offres avant les candidatures.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 mai 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21S0056 - 2021/11.
Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'organiser une négociation dont les modalités sont précisées dans le Règlement de Consultation. Toutefois, il pourra également attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
une visite obligatoire du lieu d'exécution des travaux est prévue. Ses modalités d'organisations sont précisées à l'article 4-4 du Règlement de la Consultation.
Il est porté à l'attention des candidats que l'adresse mail qu'ils communiquent dans les pièces du marché et lors de leur identification sur le profil acheteur sert d'adresse de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure.
les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_84eIr4HNw_&v=1&selected=0.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : [email protected] adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : [email protected] adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- demolition - gros œuvre.
demolition - gros œuvre
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux est de six mois (y compris 8 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.
le respect du planning est un sous-critère de jugement de la valeur technique. Les propositions des entreprises, notamment en réponse à ce sous-critère, deviendront contractuelles et engageront le candidat.
ce lot correspond au lot no1 de la procédure initiale 20s0247.
C.P.V. - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45223220.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plâtrerie
Lot(s) 5.- platrerie - pEINTURE.
platrerie - pEINTURE
Durée : 6 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux est de six mois (y compris 8 semaines de préparation de chantier), à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.
le respect du planning est un sous-critère de jugement de la valeur technique. Les propositions des entreprises, notamment en réponse à ce sous-critère, deviendront contractuelles et engageront le candidat.
ce lot est intitulé "lot no5" par référence à l'opération globale no20s0247, bien qu'il n'y ait que deux lots dans la présente consultation.
C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45442100.
Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre, Peinture (travaux), Plâtrerie

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message