MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Réhabilitation et restructuration des locaux, bureaux et appartements d'un ancien centre équestre en 15 logements, 6 allée des Charmes / avenue du Château

MARCHE PRIVE

Client : Logeal Immobilière SA

Avis N° : AO-2148-2799

  • 76 - VILLE DE PORT JEROME SUR SEINE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

LOGEAL_IMMO.GIF
Identification du maître d'ouvrage : Logéal Immobilière SA, 5 rue Saint-Pierre, B.P. 158, 76194 Yvetot Cedex, Tél. : 02 35 95 92 00

Mode de passation : Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019.
Désignation des lots : Lot, intitulé du lot :
1 : Base de vie
2 : Curage, gros oeuvre
3 : Charpente, couverture
4 : Menuiseries extérieures, alu PVC, occultation
5 : Menuiseries intérieures, cloisons, doublage, isolation
6 : Carrelage, faïence, sols souples, peinture
7 : Plomberie, chauffage, VMC
8 : Electricité
9 : VRD, espaces vert
10 : Désamiantage, deplombage
Modalité d'attribution des lots : Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots et doivent impérativement chiffrer les chapitres A et B de chacun des lots concernés. Le groupement d'entreprises à mandataire commun et l'entreprise générale ne sont pas autorisés à répondre à la consultation.
Les variantes facultatives ne sont pas autorisées dans le cadre du présent marché.
En revanche, il est prévu des variantes obligatoires concernant les lots 3 et 4 (chapitres A)
Délai d'exécution prévu : Le délai d'exécution global est fixé à 16 mois à compter de la notification de l'ordre de service de préparation et d'installation de chantier (2 mois pour la période de préparation et d'installation du chantier et 14 mois y compris congés pour la durée d'exécution des travaux et du chantier à proprement parler).
Il n'y a pas de tranches ferme(s) ni de tranche conditionnelle(s).
Les demandes de dossier de consultation sont téléchargeables sur le site https://www.marches-securises.fr/
Critères de sélection des candidatures :
-  les garanties et capacités techniques et financières adaptées à l'objet du marché
-  les références récentes des candidats dans des opérations similaires
Critères de jugement des offres : Pour tous les lots sauf le lot 6 :
-  la valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique : 40 points (voir détail des sous-critères à l'article 6 de Règlement de consultation)
-  le prix des prestations : 60 points
Critères de jugement des offres : Pour le lot 6 :
-  la valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique : 60 points (voir détail des sous-critères à l'article 6 de Règlement de consultation)
-  le prix des prestations : 40 pointsLe pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l'ensemble des candidats admis sur tous les éléments de l'offre (prix + qualité technique). Le cas échéant, il sera procédé à des entretiens individuels et/ou à des échanges écrits entre le maître d'ouvrage et les candidats.
Date limite de réception des offres : 28 janvier 2022 à 12h00
Adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront à retourner par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé à Logeal Immobilière, Pole Marchés, 5 rue St-Pierre, 76190 Yvetot ou par voie électronique à l'adresse suivante https://www.marches-securises.fr/
Renseignements complémentaires :
-  Renseignements administratifs : Mme Marie-Céline GABRIEL, Tél. : 02 35 56 34 72 ou mail : [email protected]
-  Renseignements techniques : M. Hervé RENOUVEL, Tél. : 02 35 95 92 20 ou mail : [email protected]
Délais et voies de recours : Nous vous informons que vous pouvez exercer :
-  Soit un référé précontractuel, en vertu de l'article 1441-2 du Code de procédure civile, dans un délai de 11 jours (si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (si envoi par LRAR) à compter de la date d'envoi de la notification
-  Soit un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la notification de la conclusion du contrat ;Enfin, en cas de contestation de validité de contrat, une action peut être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Judiciaire de Lille.
Date d'envoi de l'avis à la publication : 17 novembre 2021

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message