MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Réhabilitation du stade Marcel Aubour

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de St Tropez

Avis N° : AO-1921-2507

  • 83 - St Tropez
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Accéder à tous les avis émis pour cette consultation
NB : cet avis a fait l'objet d'un rectificatif. Pour voir l'avis rectificatif, cliquer ici. Source : MOL

ST_TROPEZ.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de saint-tropez
Correspondant : M. Jean-Pierre TUVERI, ville de saint-tropez, Za saint-claude, 83990 Saint-tropez, tél. : 04 94 55 40 95, télécopieur : 04 94 55 40 96, courriel : [email protected], adresse internet : https://marches.local-trust.com/ville-saint-tropez
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : Réhabilitation du stade marcel aubour


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45212224
Objets complémentaires : 45112720
Code NUTS : FRL05
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Se référer aux CCTP de tous corps d'état
Attention : la variante n'est autorisée que pour le lot 10.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Se référer au cahier des clauses administratives particulières le cas échéant
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement à 30 jours à compter de la réception des factures.
Le présent marché est financé :
-Sur le budget principal commune :
o Chapitre 23 - fonction 412 - article 2313 - service gestionnaire 007 - opération 1015
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
Un extrait KBIS Un rib
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail ;
Attestations fiscales et sociales de l'Administration
Attestation AGEFIPH pour les entreprise de plus de 20 salariés
DUME : se référer à la page 9 du règlement de la consultation
Les certificats de qualifications demandés des candidats sont les suivants en particulier pour les lots 10 et 11 (règlement de la consultation page 11) :
lot désignation certification souhaitée
lot 10 vrd - terrain de sports qualibat 1311 « terrassement - fouilles »
qualibat 1341 « aménagement de chaussées et trottoirs »
qualibat 1321 « canalisations d'assainissement »
qualipaysage p110
qualipaysage a520 arrosage intégré et pompage 25m3/h
qualibat 1292 «soutènement »
qualibat 1302 « enrochement »
qualisport 102 « terrain de grand jeu gazon synthétique »
qualibat 4441 « clôtures métalliques » ou équivalent
lot 11 eclairage sportif
qualifelec me2/tn2
qualifelec brt1 branchements aériens et aéro-souterrains
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (50 %)
Prix (40 %)
Délais optimisés (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 24 juin 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Q19044
Renseignements complémentaires : A) procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-4 du code de la commande publique B) Forme du marché :marché alloti. Pour tous les lots, le marché prendra effet à compter de la date de notification jusqu'à l'exécution complète des travaux
C)Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
E) Sous-critères de la valeur technique :
a) Moyens affectés au chantier : 20/50
* )personnel travaillant sur le chantier (organigramme spécifique au chantier du stade AUBOUR), qualification du personnel, effectif, fonction dans l'entreprise , sous-traitance éventuelle, (7 points)
* Encadrement opérationnel du chantier ( missions/responsabilité) : 8 points
* moyens matériels affectés au chantier : 5 points
b) Qualité technique : 25/50
*Garanties offertes par l'entreprise ou ses
Fournisseurs sur les matériaux et matériels mis en place et description de l'organisation de l'entreprise concernant la recherche de la qualité et de la performance (PAQ) : 5 points -
Attention : annexes non autorisées
*Méthodologie en vue de respecter le planning : 5 points dont organisation du chantier
Attention : annexes non autorisées
* Produits spécifiques mis en oeuvre par l'entreprise ( lister les matériaux et matériels prévus et fournir les fiches techniques correspondantes ) : 15 points
Attention : seules annexes autorisées fiches techniques
c) Environnement : 5/50
*Sécurité du chantier : analyse des risques du chantier, actions de prévention et protection : 1 point
Attention : annexes non autorisées
*Gestion des déchets et nettoyage du chantier : 2 points
Attention : annexes non autorisées
* Réduction des nuisances du chantier : description des moyens et méthodologie mise en oeuvre : 2 points
Attention : annexes non autorisées
F) La Commune se réserve le droit de négocier dans le cadre de cette consultation. Elle peut aussi attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Règlement de la consultation page 17 : nombre de candidat 3 par lot dans les conditions qui y sont fixées).
G)Visite obligatoire
H) Les variantes ne sont autorisées que pour le lot 10 et elles sont libres.
Elles concernent la partie gazon synthétique et sont limitées à 1 variante.
Elles sont autorisées sous réserve du respect des exigences mnimales définies au 5.3.2 du RC.
La présentation d'une variante ne peut être prise en considération que si le candidat propose une offre de base. Les modalités de sa présentation sont définies au RC.
I)Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 10 mois période de préparation comprise à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du ou des premiers lots.
Le délai d'exécution propre à chaque lot faisant l'objet du présent marché est déterminé dans les conditions prévues au calendrier d'exécution.
L'ordre de service prescrivant de commencer l'ensemble des travaux sera notifié à chaque entrepreneur titulaire d'un lot.
Ces délais pourront être optimisés par les candidats.
Ces délais sont fixés par le candidat dans son offre et seront pris en compte dans l'analyse des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mai 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.local-trust.com/ville-saint-tropez
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://marches.local-trust.com/ville-saint-tropez
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://marches.local-trust.com/ville-saint-tropez
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon, 5 rue Racine BP 40510, 83041 Toulon cedex 9, tél. : 04 94 42 79 30, télécopieur : 04 94 42 79 89, courriel : [email protected]
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement à l'amiable des différents litiges de Marseille (CCIRAL) Secrétariat régional pour les affaires régional, Boulevard Paul Peytral, 13282 Marseille, tél. : 04 91 15 63 74, télécopieur : 04 91 15 61 90
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon, 5 rue Racine BP 40510, 83041 Toulon cedex 9, tél. : 04 94 42 79 30, télécopieur : 04 94 42 79 89, courriel : [email protected]
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Réhabilitation du stade marcel aubour
Gros oeuvre - façade
C.P.V. - : Objet principal : 45262311
Lot(s) 2 Réhabilitation du stade marcel aubour
Couverture étanchéité charpente bois
C.P.V. - : Objet principal : 45261211
Objets complémentaires : 45261100
Lot(s) 3 Réhabilitation du stade marcel aubour
Menuiseries extérieures et menuiseries intérieures
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 4 Réhabilitation du stade marcel aubour
Métallerie - serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Lot(s) 5 Réhabilitation du stade marcel aubour
Cloison doublage faux plafond
C.P.V. - : Objet principal : 45421141
Lot(s) 6 Réhabilitation du stade marcel aubour
Carrelage faience
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
Lot(s) 7 Réhabilitation du stade marcel aubour
Peinture signalétique
C.P.V. - : Objet principal : 45442110
Lot(s) 8 Réhabilitation du stade marcel aubour
Chauffage ventilation rafraichissement plomberie sanitaire
C.P.V. - : Objet principal : 45331000
Lot(s) 9 Réhabilitation du stade marcel aubour
Electricité CFO CFA
C.P.V. - : Objet principal : 45311000
Lot(s) 10 Réhabilitation du stade marcel aubour
VRD terrains de sports
C.P.V. - : Objet principal : 45112720
Lot(s) 11 Réhabilitation du stade marcel aubour
Eclairage sportif
C.P.V. - : Objet principal : 45311000

Avis similaires

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus