MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Réhabilitation des façades du restaurant universitaire Triolet - Relance du marché 20 072.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : CROUS de Montpellier

Avis N° : AO-2049-0179

  • 34 - MONTPELLIER
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 20-142082
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.R.O.U.S. de Montpellier.
Correspondant : Mme Laurent Valerie, Adjointe au Responsable marché publics, 2, rue Monteil B.P. 5053 34033 Montpellier, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation.


Objet du marché : réhabilitation des façades du restaurant universitaire Triolet - relance du marché 20 072.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 1061 rue du Professeur Joseph Anglada, 34090 Montpellier.
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les prestations, objet du présent marché, concernent la relance du lot 1 de la réhabilitation des façades du restaurant universitaire Triolet à Montpellier suite à l'infructuosité de la consultation.
l'ancien lot 1, marché 20 072, est scindé en 2 lots : Installations de chantier / Echafaudages et Etanchéité / Maçonnerie.
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 de l'ordonnance no2018-1074 du 26.11.18 portant partie législative du Code de la commande publique et R. 2123-1 à R. 2123-7 du décret no2018-1075 du 03.12.18 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : réhabilitation des façades du restaurant universitaire Triolet - relance du marché 20 072.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : aucune variante n'est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 décembre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix global forfaitaire.
une avance de 10% sera accordée dans les conditions prévues au contrat.
modalités de règlement des comptes : conformément au Ccag-Travaux - voir Ccap
Délai global de paiement : 30 jours
intérêts moratoires : application du décret no2013-269 du 29 mars 2013.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire (ou groupement solidaire).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : dossier candidature- une lettre de candidature (formulaire dc1)- une déclaration du candidat (formulaire dc2)i.les renseignements concernant la situation juridique de l'opérateur économique- la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.- Un extrait kbis de moins de 3 mois.- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.5212-11 du CodeDu travail.-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions desoumissionner.- La (les) personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre dugroupement : (indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne.)joindre en annexe un justificatif (pouvoir) prouvant l'habilitation de la personne signataire à engager le candidat,ii.les renseignements concernant la capacité et les garanties professionnelles, techniques et financières del'opérateur économique,- une liste des principales références clients au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la dateet le destinataire public ou privé : fournir des attestations du destinataire ou, à défaut, une déclaration ducandidat.- Une description de l'entreprise (effectifs, personnel d'encadrement, moyens techniques...)- une attestation d'assurance responsabilité civileles candidats retenus fourniront les certificats fiscaux et sociaux et une attestation d'assurance enresponsabilité décennale dans un délai de 5 jours suivant la demande du Crous.Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques surlesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cetopérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1.e.r décembre 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20 101-102.
Renseignements complémentaires : la négociation est prévue mais le CROUS se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, en application de l'article R. 2161.17 du Code de la commande publique.
une visite du site est facultative et les candidats devront joindre à leur offre l'attestation de visite correspondante.
Contact pour la prise de rendez-vous : Mme Laurence Maille [email protected].
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 novembre 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : [email protected], télécopieur : 04-67-54-74-10.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- installations de chantier / Echafaudages.
Installations de chantier / Echafaudages
C.P.V. - Objet principal : 44212310.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 1 b.- etanchéité / Maçonnerie.
Lot 1 bis : Etanchéité / Maçonnerie
C.P.V. - Objet principal : 45262500
Objets supplémentaires : 45261420.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message