MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Réhabilitation de l'école maternelle Charles PERRAULT (Dunkerque).

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Dunkerque

Avis N° : AO-2045-4539

  • 59 - DUNKERQUE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-132733
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Dunkerque.
Correspondant : Direction de la commande publique, place Charles Valentin 59386 Dunkerque, tél. : (+33) 3-28-26-28-72, télécopieur : (+33) 3-28-26-24-20, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.ville-dunkerque.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : réhabilitation de l'école maternelle Charles PERRAULT (Dunkerque).


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 41 rue de Tourcoing, 59240 Dunkerque.
Code NUTS : -FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation de l'école maternelle Charles PERRAULT (Dunkerque)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux de gros œuvre, de couverture, d'isolation, de menuiseries, d'électricité, de chauffage, de plomberie et de pose de panneaux photovoltaïques seront à réaliser.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 22 février 2021 et jusqu'au 20 août 2021.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 22 février 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 novembre 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020A179-2020A186.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Dunkerque (59).
place Charles Valentin, 59386 Dunkerque, , tél. : (+33) 3-28-26-28-72, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.ville-dunkerque.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille, tél. : (+33) 3-59-54-23-42, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 3-59-54-24-24 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille, tél. : (+33) 3-59-54-23-42, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 3-59-54-24-24 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- gros œuvre.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux de gros œuvre (démolitions, ouvertures en façades, revêtements de sols durs et faïence, réalisation de préaux)
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45223220.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 2.- couverture.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux de couverture (remplacement de la couverture, des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales)
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Couverture
Lot(s) 3.- isolation, menuiseries interieures.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux d'isolation (plâtrerie) et de menuiseries intérieures (portes, armoires, casiers, etc.)
C.P.V. - Objet principal : 45320000
Objets supplémentaires : 45421000.
Mots descripteurs : Isolation, Menuiserie, Plâtrerie
Lot(s) 4.- menuiseries exterieures.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux de menuiseries extérieures (menuiseries vitrées, baies vitrées coulissantes, bloc porte, etc.)
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 5.- chauffage, plomberie.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux de chauffage (dépose des éléments non conservés, création d'un circuit à température constant desservant des panneaux rayonnants, télégestion, etc.) et de plomberie (équipements sanitaires, raccordements, etc.)
C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45330000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 6.- electricite.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux d'électricité (dépose des équipements non conservés ; pose de câblage des équipements anti intrusion ; fourniture, pose et raccordement du TGBT ; fourniture, pose et raccordement tableaux électriques ; fourniture, pose et raccordement de l'appareillage électrique ; alimentation des installations techniques et de sécurité ; installation d'éclairage extérieur ; installations d'éclairage de sécurité ; installation informatique ; fourniture, pose et raccordement du visiophone ; installation de sécurité incendie ; installation Ppms)
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 7.- peinture, revêtements de sols.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux de peinture et de pose de revêtements de sols
C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 45432100.
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Revêtements de sols
Lot(s) 8.- panneaux photovoltaiques.
Le présent lot a pour objet de réaliser l'intégralité des travaux se rapportant à la pose des panneaux photovoltaïques (démarches administratives ; structure de supportage des modules photovoltaïques sur toiture ; fourniture, pose et raccordement de modules photovoltaïques ; fourniture de(s) l'onduleur(s) avec protection de découplage ; fourniture et pose des protections (disjoncteurs, parafoudres, sectionneur, coupure d'urgence) ; raccordement à la terre ; fourniture et pose des câbles et coffrets de raccordement associés à l'installation ; système d'acquisition de données ; fourniture du consuel ; etc.)
C.P.V. - Objet principal : 45261215
Objets supplémentaires : 09331000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message