MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Réfection ponctuelle des sols des coursives de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : DISP de Lyon

Avis N° : AO-2039-1529

  • 38 - Varces-Allières-et-Risset
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : NMO

DISP_LYON.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ministère de la Justice - DISP LYON
Correspondant : M. Thomas Le Véo, Chargé d'opérations, 19 rue Crépet, 69366 Lyon, tél. : 04 72 91 37 37, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques


Objet du marché : La consultation concerne la réfection ponctuelle des sols des coursives de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces.


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45454100
Objets complémentaires : 45262522
Lieu d'exécution et de livraison : Maison d'arrêt grenoble varces, 38763 Varces-allières-et-risset
Code NUTS : FRK24
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Cette solution technique consiste à :
- déposer le carrelage et la chape existants au droit des parties abîmées,
- reboucher à ras du niveau fini avec un mortier lissé teinté dans la masse (se rapprochant de la
teinte des carreaux de ciment existants). Nous proposons la pose d'un mortier teinté dans la masse pour des questions de délai de mise en oeuvre. De plus ce type de sol résistent à de forts trafics et notamment aux chariots. Cela nous semble donc une solution pérenne.
Il est porté attention que l'opération se déroule en site occupé.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : L'opération se déroule en site occupé sur 4 niveau de détention. La surface estimé de réparation est de 360m2
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 19 octobre 2020
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix (40 %)
Valeur technique (60 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 06 octobre 2020 à 11 h 00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 septembre 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, courriel : [email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lyon Palais Juridictions Administratives, 184 rue Dugesclin, 69433 Lyon, tél. : 04 78 14 10 10, courriel : [email protected]

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message