MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Réfection de la porte du Rebout et restauration et couverture du mur romain à PC15 sur le site archéologique du Mont Beuvray

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : BIBRACTE EPCC

Avis N° : AO-2116-2316

  • 58 - BIBRACTE EPCC
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : BIBRACTE EPCC
Correspondant : M. Bruno Moreau, Service achats, Centre Archeologique Européen - Le Bourg, 58370 Glux en glenne, tél. : 03 86 78 69 00, télécopieur : 03 86 78 65 70, courriel : [email protected], adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_1BNyTEy_WC
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Loisirs, culture et religion


Objet du marché : Réfection de la Porte du Rebout et Restauration et couverture du mur romain à PC15 sur le site archéologique de Bibracte - Mont Beuvray.


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Lieu d'exécution et de livraison : Site archéologique du Mont Beuvray, 71990 Saint leger sous beuvray
Code NUTS : FRC1
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Le présent projet se situe sur le site archéologique de Bibracte. Il concerne deux emplacements distincts, d'une part le site dit du « parc aux chevaux », où se trouve le vestige d'un mur romain à restaurer et à couvrir, vestige faisant parti de
l'ensemble identifié sous le nom de PC15, et le site de la Porte du Rebout, où les deux bastions existants sont à reconfigurer en totalité
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Se reporter au d.p.g.f. du marché.
Le projet porte sur :
D'une part, la restauration d'un mur d'époque romaine (dit « mur romain »), la création d'un auvent de protection, et l'aménagement des abords ;
D'autre part, sur la reconfiguration complète des deux bastions qui encadrent la porte nord-est de l'oppidum, dite « porte du rebout».
Descriptions concernant les achats complémentaires : Le lot 4 comporte une prestation supplémentaire eventuelle :
remplacement de la couverture tôle ondulée par tôle Ondulit (cuivre/aluminium).
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 6 mois, à compter de la notification de marché
Le présent avis correspond à un système de qualification constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 septembre 2021
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation à un système de qualification.
Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification :
Se reporter au règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
Se reporter au Règlement de la Consultation pour la liste exhaustive de documents.
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 18 mai 2021 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2002reb
Renseignements complémentaires : La négociation sera engagée avec les candidats ayant obtenu les 3 meilleures notes et ayant eu la moyenne au critère technique, hormis pour les offres inappropriées. Il est précisé cependant que Bibracte attend des prestataires la meilleure offre dès la phase de remise des offres et se réserve donc la possibilité de ne pas négocier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 avril 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. Bruno Moreau , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_1BNyTEy_WC
Informations complémentaires :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Sur la plate-forme achatpublic.com
Date limite d'obtention : 07 mai 2021 à 16 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22, rue d'Assas, BP 61616, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, courriel : [email protected]
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Terrassement et démolition
Etudes
Installation chantier
Travaux de terrassement
Travaux de déconstruction
Travaux - site PC15
Lot(s) 2 Ouvrage bois et aménagement
Etudes
Installation chantier
Travaux de caissons bois
Travaux de drainage
Travaux de terrassement en remblais
Travaux d'aménagement
Lot(s) 3 Maçonnerie monuments historiques
Etudes et installation de chantier
Travaux de maçonnerie en restauration
Travaux de drainage
Lot(s) 4 Charpente métallique et serrurerie
Etudes et installation de chantier
Travaux de charpente métallique
Montage à blanc
Transport et mise en oeuvre sur site
Travaux de serrurerie
Travaux divers

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message