MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Redimensionnement du poste HT CVC.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : ESID Ile de France

Avis N° : AO-2027-2613

  • 94 - ST MANDE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75, 94
Annonce No 20-79798
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ESID IDF.
Correspondant : Mlle Jessica KAM, base des Loges - 8 avenue du président Kennedy - B.P. 40202 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.


Objet du marché : redimensionnement du poste (H.T.) cvc.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45311200.
Lieu d'exécution : hia begin, 94160 Saint-Mandé.
Code NUTS : -FR10.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la description du parcours des câbles basse tension avec leur mode de pose entre le nouveau Tgbt(Sous-Sol) et l'ancien TGBT
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : redimensionnement du poste (H.T.) cvc.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : mgti Moyen Gros Tertiaire Industrie classe 6 de +250 exécutants - aUT - mention Automatisme;
Cfmgti3.6 - courants faibles Moyen Gros Tertiaire Industrie - etude et réalisation de 4 références par ses propres moyens - classe 6 : de +250 exécutants
co - mention Conception
Su - sûreté
Fo - mention Fibre Optique
Gt - gestion Technique;
- ou certificats équivalents : certificats de capacité délivrés par des organismes indépendants ou moyen de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques ;
Ou liste de 5 références de travaux assorties d'attestations de bonne exécution délivrées par le maître de l'ouvrage / maître d'œuvre, correspondant à la nature des prestations objet de la présente consultation sur les 5 dernières années.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 juillet 2020, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DAF_2020_000913.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 juin 2020.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=586271&orgAcronyme=g7h.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy, F 75004 Paris, tél. : 01-44-59-44-00 adresse internet : http://www.ca-versailles.justice.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy, F 75004 Paris adresse internet : http://www.ca-versailles.justice.fr/.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message