MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Recrutement

Mur de la maison de l'initiative - renforcement d'un local technique.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Grande Synthe

Avis N° : AO-1903-3254

  • 59 - GRANDE SYNTHE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 19-3974
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Grande-Synthe.
Correspondant : M. le maire, place François Mitterrand 59760 Grande Synthe, tél. : (+33) 3-28-62-77-00, télécopieur : (+33) 3-28-62-77-12, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.ville-grande-synthe.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.


Objet du marché : mur de la maison de l'initiative - renforcement d'un local technique.


Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
délai d'exécution : 11 semaines
ce marché est soumis à une visite des lieux
marché ordinaire
le pouvoir adjudicateur ne pose aucune exigence concernant la signature électronique
la transmission des candidatures et des offres par voie dématérialisée est obligatoire à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
Critères de jugement des offres :
- valeur technique de l'offre jugée sur la base du mémoire technique décomposée comme suit : (pondération : 50 %)
- moyens en personnel : (pondération : 15 %)
- les moyens en personnel d'encadrement technique de l'entreprise, affecté au chantier, justifiés par les CV et références des personnes pour des travaux similaires
- les moyens quantitatifs et qualitatifs en personnel de chantier affectés poste par poste
- technique et méthodologie : (pondération : 25 %)
- les moyens matériels affectés au chantier poste par poste
- la description des méthodes et des conditions de réalisation des travaux prévues par l'entreprise, adaptées au site s'appuyant autant que possible sur des photographies du site, en particulier les méthodes et moyens pour la réalisation des travaux de soutènement, comblement et de maçonnerie.
- les dispositions prévues par l'entreprise pour garantir la sécurité et la santé des personnes sur le chantier et des tiers et de limiter la gêne sur le site habité
- les dispositions prévues par l'entreprise pour la protection des ouvrages avoisinants
- les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la protection de l'environnement
- les dispositions prévues par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations (Sopaq)
- gestion des délais et organisation : (pondération : 10 %)
- les dispositions prévues par l'entreprise pour garantir le respect des délais d'exécution, justifiées par un planning prévisionnel
- le phasage détaillé des travaux
-prix (pondération : 50 %)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mur de la maison de l'initiative - renforcement d'un local technique.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Celles fixées dans le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 février 2019, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18S0079.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 janvier 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Grande-synthe.
place F. Mitterrand, 59760 Grande Synthe, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Grande-synthe.
place F. Mitterrand, 59760 Grande Synthe, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Grande-synthe.
place F. Mitterrand, 59760 Grande Synthe, , tél. : (+33) 3-28-23-66-00, , télécopieur : (+33) 3-28-62-77-12, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Grande-synthe.
place F. Mitterrand, 59760 Grande Synthe, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Cs 62039 59014 Lille Cedex, tél. : (+33) 3-59-54-23-42, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 3-59-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : toute procédure de recours pourra être introduite selon les dispositions et délais en vigueur auprès du Tribunal Administratif de Lille.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
  • Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
  • Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Merci de renseigner les identifiants d'un compte Entreprise valide.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?