Département(s) de publication : 13
Annonce No 23-40182
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
CENTRE HOSPITALIER REG DE MARSEILLE
Type de Numéro national d'indentification :
SIREN
N° National d'identification :
261300081
Ville :
Marseille Cedex 05
Code Postal :
13354
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 13
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.gouv.fr/
Identifiant interne de la consultation :
230174
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Direction des Achats
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact :
Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Liste et description succincte des conditions :- Attestation sur l'honneur (annexe 3 au RC) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner ;- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;- Tout élément permettant d'identifier le candidat ainsi que les personnes habilitées à l'engager (extrait des statuts de la société, délibération du Conseil d'Administration, pouvoir habilitant la personne nommément désignée à représenter l'entreprise). En cas de groupement, l'habilitation autorisant le mandataire à représenter le groupement et à signer l'offre. Les justifications devront être fournies pour tous les membres du groupement ;- Attestation sur l'honneur relative à l'interdiction d'attribuer un marché à un ressortissant Russe (annexe 8 au RC).
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Liste et description succincte des conditions :- Déclaration concernant le chiffre d'affaires (CA) global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles, les montants minimums exigés étant les suivantes :- Chiffre d'affaires global annuel minimum CA 5 selon la classification QUALIBAT (CA minimum : 1,35Meuro(s)) pour le lot 1 ;- Chiffre d'affaires global annuel minimum CA 2 selon la classification QUALIBAT (CA minimum : 225 keuro(s)) pour le lot 2 ;- Chiffre d'affaires global annuel minimum CA 2 selon la classification QUALIBAT (CA minimum : 225 keuro(s)) pour le lot 3.- Une attestation d'assurance au titre de la responsabilité civile, de la responsabilité décennale et au titre de la responsabilité professionnelle.
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Liste et description succincte des conditions :- L'annexe dument replie relative aux références sur les opérations similaires faisant apparaître l'objet de l'opération, le coût des travaux en keuro(s), la surface en m², la mission réalisée, le montant annuel des prestations, les dates de début et de fin, l'identité du destinataire, lieu d'exécution. A cet égard, le Maître d'Ouvrage pourra, conformément à l'article 3. I.2° de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, prendre en compte les références pertinentes, en cours ou achevées, réalisées au cours des 5 dernières années. Les références sont certifiées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat ;- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose dans le cadre de son activité ;- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Pour le lot 1 :- Qualification technique (suivant la convention métallurgie) des techniciens de travaux qui opéreront sur site. Pour le lot 2 :- Plâtrerie : Qualibat 4111 ; - Menuiserie bois : Qualibat 4311 ; - Peinture : Qualibat 6111 ; - Sols : Qualibat 6222 ;Pour le lot 3 : - CVC : Qualibat 5113 ; - CFO : MGTI Classe 5 ET et EC ; - CFA : CFMGTI3 Classe 5.
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
5 mai 2023 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Modernisation des appareils élévateurs - IGH Adulte Timone 2023-0174
Code CPV principal
Descripteur principal : 45313000
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
La présente consultation concerne les travaux relatifs à l'acquisition et l'installation des ascenseurs publics et monte-charge dans le cadre de la réhabilitation de l'IGH Timone, ainsi que les travaux connexes aux installations.Il s'agit de la relance de la consultation no220056 qui a été déclarée sans suite par le pouvoir adjudicateur.
Lieu principal d'exécution du marché :
Marseille
Durée du marché (en mois) :
57
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Appareil élévateur
Section 5 : Lots
OBJET : Modernisation des appareils élévateurs - IGH Adulte Timone 2023-0174
Description du lot : Lot 1 - Appareils élévateurs - Installation de chantier.- Appareils élévateurs.Les travaux portent sur : Lot 1 :- L'acquisition et l'installation d'ascenseurs et monte-charge ; - La dépose des appareils dans les gaines réutilisées pour la mise en place des nouveaux appareils.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45313000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :IGH TIMONE - 264 rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Description du lot : Lot 2 - Gros uvre- Plâtrerie.- Menuiserie bois.Les travaux portent sur : Lot 2 :- Gros uvre, reprise fond de fosse (1 gaine concernée en T0, le MC 160).
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45430000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :IGH TIMONE - 264 rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Description du lot : Lot 3 - Lots techniques- CVC.- Courants forts.- Courants faibles.Les travaux portent sur : Lot 3 :- Ventilation mécanique des gaines ;- Mise en place ou sécurisation climatisation Local machinerie ;- Traitement amiante ou sur les portes palière et reprise des embrasures de porte / sols existants.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :euros
Lieu d'exécution du lot :IGH TIMONE - 264 rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Le marché global est un marché public fractionné comprenant une tranche ferme et des tranches optionnelles.Le détail des tranches est donné dans les pièces techniques. La description précise des travaux et prestations associées figure aux cahiers des clauses techniques particulières (Cctp) spécifiques à chacun des lots, et au Cahier des Charges Techniques de Chantier (Cctc). Les prestations relatives à la signalétique définitive sont réalisées par l'aphm (hors signalétique réglementaire type sécurité incendie).
critères d'attribution :Critères énoncés ci-dessous pour les 3 lots : Critère prix / Pondération : 60 %Critère de la valeur technique / Pondération : 40 %Les sous-critères de jugement des offres, pour chaque lot, sont détaillés dans le Règlement de la Consultation.Durée du marché : 57 mois à compter de la notification de l'os de démarrage du lot 01.pour les 3 lots, les délais d'exécution des différentes tranches sont les suivants :- le délai d'exécution de la tranche ferme est de 22 mois et une semaine ;- le délai d'exécution de la tranche optionnelle 1 est de 10 mois ;- le délai d'exécution de la tranche optionnelle 2 est de 5 mois et 2 semaines.informations sur les options :Options : ouidescription des options : Dans les conditions fixées par l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, les parties pourront conclure un marché portant sur la réalisation de prestations similaires à celles objet du présent marché.informations sur les fonds de l'union européenne :Le contrat s'inscrit dans un projet/programme susceptible d'être financé par un fond de l'union européenne : non.informations complémentaires :Une visite groupée recommandée mais non obligatoire sera organisée dans le cadre de la présente consultation. Les modalités relatives à cette visite sont précisées à l'article 2.8 du Règlement de Consultation.Information sur la négociation :l'aphmse réserve la possibilité de négocier. Si elle prévoit d'utiliser cette faculté, elle négociera avec les trois (3) premiers candidats ayant remis une offre initiale économiquement la plus avantageuse.Lorsque le nombre de candidats ayant remis une offre est inférieur à trois (3), l'aphm procédera à la négociation avec les candidats ayant remis une offre.Toutefois, l'aphm se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.Les négociations pourront porter sur les différentes caractéristiques de l'offre des candidats afin d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Les modalités de négociations seront communiquées aux candidats admis à cette phase, elles pourront se dérouler par écrit, en distanciel ou en présentiel.A l'issue des négociations, lorsque l'aphm estimera les négociations suffisamment abouties, les candidats seront invités à remettre leur meilleure proposition technico-financière. Toute offre reçue après la date limite fixée par l'aphm ne sera pas prise en considération.information concernant l'accord sur les marchés publics (Amp) :Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).En cas de négociations, ce délai sera reporté à compter de la date limite de réception des offres après négociation. En cas de non remise d'offre après négociation ou de remise d'offre hors délai, le soumissionnaire consent par ce fait de prolonger le délai de validité de son offre initiale à compter de la date limite de réception des offres après négociation. Informations complémentaires :Les documents de la consultation sont téléchargeables via l'adresse indiquée à la rubrique I.3). Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialiséeinstance chargée des procédures de recours :Nom officiel : Tribunal administratif de MarseilleAdresse postale : 22/24 rue BreteuilVille : MarseilleCode postal : 13281pays : FranceCourriel :
[email protected]éléphone : +33 491134813organe chargé des procédures de médiation :Nom officiel : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de MarseilleAdresse postale : préfecture de la région PACA, secrétariat général pour les affaires régionales boulevard Paul PeytralVille : Marseille Cedex 20code postal : 13282pays : FranceCourriel :
[email protected]éléphone : +33 484354554introduction des recours :Les recours sont portés devant le Tribunal Administratif de Marseille. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :Nom officiel : Greffe du tribunal administratif de MarseilleAdresse postale : 22/24 rue BreteuilVille :MarseilleCode postal : 13281pays : FranceCourriel :
[email protected]éléphone : +33 491134813
Date d'envoi du présent avis :
24 mars 2023