Mise en accessibilité de l'école élémentaire Victor Hugo

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville d'Alfortville

Avis N° : AO-2225-3059

  • 94 - Alfortville
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Accéder à tous les avis émis pour cette consultation
NB : cet avis a fait l'objet d'un rectificatif. Pour voir l'avis rectificatif, cliquer ici. Source : MON

ALFORTVILLE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE D'ALFORTVILLE
Correspondant : M. Luc Carvounas, Maire, Place François Mitterrand, 94142 Alfortville, tél. : 01 78 68 22 35, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.alfortville.fr/


Objet du marché : Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Victor Hugo à Alfortville.


Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution et de livraison : Ecole élémentaire Victor Hugo, 28 Rue Jules Guesde, 94140 Alfortville, 94140 Alfortville
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
Chaque marché est conclu à compter de sa date de notification et ce jusqu'à l'admission des prestations par l'Administration et l'avis favorable de l'organe indépendant chargé de contrôler la conformité de l'installation et choisi par l'Administration.
Les travaux devront impérativement être terminés au plus tard en mai 2023.
Le délai d'exécution prévisionnel court à compter de l'ordre de service.
Le candidat fournira un planning d'exécution qui précisera ses délais d'exécution, d'intervention et qui devra respecter a minima les délais du planning prévisionnel global de l'opération.
La date de commencement d'exécution correspondra avec celle de notification du marché public au titulaire.
Prestations divisées en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Aucune garantie financière n'est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations seront financées sur le budget communal d'investissement (ressources -propres) de la ville.
Chaque marché sera traité à prix global et forfaitaire (article R 2112-8 du code de la commande publique).
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En cas de retard dans les paiements, le titulaire aura droit au versement d'intérêts moratoires au taux légal (taux pratiqué par la banque centrale européenne) majoré de huit points.
Une avance de 5% (ou 10% si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du CCP) pourra être versée si les conditions réglementaires sont réunies (articles R2191-3 à R2191-14 du code de la commande publique). Aucune garantie financière n'est exigée.
Le titulaire pourra céder ou nantir en partie ou en totalité les créances résultant du marché (articles R2191-45 et suivants du code de la commande publique).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Opérateurs économiques groupés solidaires.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique.
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature (attention ces documents ont été mis à jour suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de la commande publique le 1er avril 2019).
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
ou le DUME simplifié.
- Une lettre de candidature datée et signée, en précisant le nom et l'adresse du candidat ou des membres du groupement ainsi que l'habilitation éventuelle du mandataire par ses co-traitants (DC1 à produire en un seul exemplaire si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques) ;
- Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article R2143.1 du code de la commande publique, dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'interdiction de soumissionner aux marchés publics;
- Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,
- Les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;
- Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas convenant à l'égalité professionnelle avec les femmes et les hommes.
Pour apprécier ses capacités financières :
? Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Pour apprécier les capacités techniques et professionnelles :
· Une liste des principaux travaux similaires effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
- Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 05 juillet 2022 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2022VHEAccess
Renseignements complémentaires : Une visite du site est obligatoire avant toute remise d'offres. Il conviendra de prendre rendez-vous auprès de la maîtrise d'oeuvre : ALIX FAVIER technicienne chargé d'opération de travaux - 06 29 79 43 42
Deux dates de rendez-vous sont proposées :
- le 15/06/2022
- le 22/06/2022
En cas d'impossibilité sur ces deux dates, une nouvelle date de RDV pourra être proposée sur demande des candidats.
Les candidats devront impérativement contacter la maîtrise d'oeuvre afin de confirmer leur présence minimum 48h avant la date de visite retenue.
Le certificat de visite devra être inséré dans les pièces de l'offre. Toute offre déposée sans avoir effectuée la visite sera déclarée irrégulière et ne sera pas analysée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2022
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie d'Alfortville, ALFORTVILLE/DPAT/Bâtiments et conduite d'opérations, 94140 Alfortville, adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=813388&orgAcronyme=d5e
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ALFORTVILLE / DJA/ MARCHES - Direction Juridique et des Achats - Service des Marchés Public, Place François Mitterrand, 94142 Alfortville, adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=813388&orgAcronyme=d5e
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=813388&orgAcronyme=d5e
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Réalisation de fondations, mise en place cuvette ascenseur et création ouverture en façade.
Lot(s) 2 Installation chantier, cloisons, revêtement de sol carrelé, menuiseries, peinture, pose de faux-plafonds et plomberie, électricité, équipements sanitaires et signalétique.
Lot(s) 3 Réalisation dun ascenseur avec pylone vitré.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1
2
3
4
5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message