MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Marché public global de performance associant la modernisation, la rénovation, l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations d'éclairage public et des installations connexes de la Ville de Linselles.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Linselles

Avis N° : AO-2118-3239

  • 59 - LINSELLES
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-52692
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Linselles.
Correspondant : M. Lefebvre Paul, Maire, 12 r Bousbecque - B.P. 80010 59497 Linselles Cedex.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : marché public global de performance associant la modernisation, la rénovation, l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations d'éclairage public et des installations connexes de la Ville de Linselles.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45316000
Objets supplémentaires : 45316100
50232100
50232110.
Lieu d'exécution : commune de Linselles, 59126 Linselles.
Code NUTS : -FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le marché est un marché global, Il comprend une tranche ferme et trois tranches optionnelles
- des variantes seront-elles prises en compte : Non
- date prévisionnelle de notification : 16/09/2021
- date prévisionnelle de démarrage du marché : 01/10/2021
- durée du marché : 144 mois (12 ans)
- reconduction : Non
- quantité (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : éléments d'information sur le patrimoine d'ouvrage à exploiter :
- réseau souterrain : environ 14,600 km
- réseau aérien : environ 18,970 km de réseau PRC (Câble préassemblé), environ 8,130 km de réseau cuivre nu,
- eclairage public : 1443 points lumineux - 45 armoires - 1317 supports et consoles)
- eclairage extérieur des équipements sportifs : 10 projecteurs - 1 armoire
- radars pédagogiques : 5
- vidéo protection urbaine : 85 caméras - 1 Centre de Surveillance Urbaine
- illuminations festives : 98 motifs/guirlandes/traversées de rue
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir détail dans DCE téléchargeable sur : achatpublic.com.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 144 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2021.
Cautionnement et garanties exigés : voir détail dans DCE téléchargeable sur : achatpublic.com.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir détail dans DCE téléchargeable sur : achatpublic.com.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir détail dans DCE téléchargeable sur : achatpublic.com.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com.
Situation juridique - références requises : voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com.
Capacité économique et financière - références requises : voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 mai 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ST2021.002.
Définition des études à effectuer par les candidats lors d'un concours, d'un marché de conception-réalisation ou d'un dialogue compétitif : voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Voir détail dans DCE téléchargeable gracieusement sur : achatpublic.com.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 avril 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://Achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de linselles.
12 rue de Bousbecque, 59126 Linselles, adresse internet : http://Achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Linselles.
12 rue de Bousbecque, 59126 Linselles, , tél. : 03-20-28-94-79, adresse internet : https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_uMmriGvjBB.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administrtif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hiliaire - cS 62039 59014 Lille Cedex, courriel : [email protected].
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire - cS 62039 59014 Lille Cedex, courriel : [email protected].
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hlaire - cS 62039 59014 Lille Cedex, courriel : [email protected].

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message