MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Marché public de travaux de renforcement de voiries communales, réfection et création de trottoir - programme 2021

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Bazemont

Avis N° : AO-2118-3344

  • 78 - BAZEMONT
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78
Annonce No 21-52397
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : BAZEMONT.
Correspondant : HETZEL Jean-Bernard, Maire, 3,route d'aulnay 78580 Bazemont, tél. : 01-30-90-83-14, télécopieur : 01-34-75-16-12, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.marches-publics.infos/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.infos/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : marché public de travaux de renforcement de voiries communales, réfection et création de trottoir - programme 2021 pour la commune de Bazemont (78).


CPV - Objet principal : 45454100.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché est passé en application des disposition des articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la commande publique.
il n'est pas décomposé en lots, ni en tranches.
le marché est conclu sur la base de prix unitaires
le présent marché comporte deux prestations supplémentaires éventuelles (Pse):
Pse 1:la rue de la Pompe (entre la route de Flins et la rue des Grands Jardins)
Pse 2: La rue des Jonchères (entre la rue du Manoir et la rue des Sablons)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation a pour objet des travaux de renforcement de voiries communales, réfection et création de trottoir - programme 2021 à BAZEMONT (78).
le délai d'exécution des prestations est fixé à l'article 5.3 de l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être modifié.
les délais démarrent à la date de notification de l'ordre de service établi par le maître d'œuvre.
le délai de la période de préparation est de 14 jours calendaires.
a titre indicatif, les travaux commenceront en mi-juillet 2021 précisément le 19 juillet 2021 par la route de Flins. Cette route devra être finie impérativement pour le 27 août 2021.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou, si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement: fonds propres de la commune
modalités de paiement: mandat administratif à 30 jours selon les règles de la comptabilité publique
conformément aux articles L2191-2 et R2191-3 et suivants du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
-Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du Code de la commande publique (incluse dans
le Dc1, case prévue à cet effet à cocher).
-un RIB du compte sur lequel seront versés les acomptes dus au candidat. En cas de groupement, seul le mandataire fournira son RIB si ce groupement est solidaire. A l'inverse, tous les membres devront fournir leur RIB si ce groupement est conjoint.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique de l'offre sera appréciée au regard des sous critères suivants dédiés à l'opération :les moyens matériels, humains affectés à l'opération (10%) ; les mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier (10%) ;les modalités d'organisation et de réalisation des travaux prévus au présent marché tout en respectant les contraintes techniques et riveraines ainsi que le phasage des travaux (20%); les critères environnementaux (10%) : 50 %;
- prix : 40 %;
- délai d'exécution : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 mai 2021, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-voirie.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.infos/
Aucune visite sur site n'est organisée par le pouvoir adjudicateur. En revanche il est conseillé aux candidats de se rendre sur les lieux afin de préparer au mieux leur réponse.
l'acheteur prévoit de négocier avec les 3 meilleurs candidats sous réserve d'un nombre d'offre suffisant et se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R 2123-5 du code de la commande publique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 avril 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-39-20-54-87.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou litiges : Préfecture de la Région Ile-de-France 5, Rue Leblanc 75911 Paris Cedex, tél. : 01-82-52-42-67, courriel : [email protected], télécopieur : 01-82-52-42-95.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-39-20-54-87.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message