MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Recrutement

Marché public de travaux de modernisation du bâtiment des sanitaires élèves sur cour et galerie technique du collège Pierre Alviset sis 51 rue Lhomond 75005 Paris..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Paris SLA du 13e arrondissement

Avis N° : AO-1912-4818

  • 75 - VILLE DE PARIS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché < (inf.) 90 000 euros

Source : BOAMP < 90 KEuros

Avis de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce No 19-39041
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
Correspondant : M. Philippe BALA, Chef de la Section Locale d'architecture des 5ème et 13earrondissements, direction Constructions Publiques et architecture - section Locale d'architecture des 5ème et 13earrondissements 62, rue Corvisart 75013 Paristél. : 01-45-87-67-25télécopieur : 01-71-18-75-04courriel : [email protected].


Objet du marché : marché public de travaux de modernisation du bâtiment des sanitaires élèves sur cour et galerie technique du collège Pierre Alviset sis 51 rue Lhomond 75005 Paris.
Lieu d'exécution et de livraison: 51 rue Lhomond, 75005 Paris.



Caractéristiques principales :
marché public de travaux de modernisation du bâtiment des sanitaires élèves sur cour et galerie technique du collège Pierre Alviset sis 51 rue Lhomond 75005 Paris. Les travaux ont pour vocation d'améliorer l'accessibilité d'usage de l'établissement par la création d'un sanitaire mixte P.M.R pour les professeurs et les élèves à mobilité réduite. L'agrandissement de toutes baies et portes pour un accès aux blocs sanitaires par un passage libre de 90 cms (actuellement ce passage est de 70 cms). L'hygiène et l'aspect sanitaire notamment en dotant le bâtiment d'une ventilation mécanique contrôlée et en modernisant la galerie technique attenant aux sanitaires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ce lot comprend 8 lots techniques indissociables : lot principal no1 : installation de chantier - déposes - démolition - gros œuvre, lot no2 : cloison - doublage - plâtrerie, lot no3 : plomberie - équipements sanitaires, lot no4 : électricité - courant fort, lot no5 : chauffage - ventilation double flux, lot no6 : menuiserie intérieure, lot no7 : revêtement de sols et murs - signalétique - nettoyage final et lot no8 : ravalement de façade.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 77 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 juillet 2019.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris. Prix global et forfaitaire, actualisable. Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l'article 114 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Acomptes mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article 45-ii du décret no2016-360 du 25 mars 2016, le représentant du pouvoir adjudicateur n'impose pas de groupement. Les opérateurs économiques peuvent se porter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire sont indiqués dans le règlement de la présente consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON


Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 avril 2019, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.


Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V21077950.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse : https://marches.maximilien.fr. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. Contrairement à ce qui est indiqué dans la rubrique " Durée du marché ou délai d'exécution ", le début des prestations court à compter de la date de l'ordre de service. Les soumissionnaires qui souhaiteraient obtenir, au cours de leur étude, des renseignements complémentaires devront faire parvenir leur demande écrite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date fixée pour la remise des offres, ces demandes de renseignement doivent être déposées via la plate-forme de dématérialisation : https://marches.maximilien.fr l'attention des candidats est appelée sur les mesures de sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate appliqué à l'accès aux bâtiments publics de la Ville et du Département de Paris : "l'accès à ces bâtiments peut être soumis à un contrôle d'accès : les agents peuvent donc solliciter l'accord des usagers pour procéder à une inspection visuelle des bagages à main. En cas de refus des usagers de soumettre leur(s) bagage(s) à cette inspection, l'accès à l'équipement peut leur être interdit". Par ailleurs, toute entreprise ou prestataire désirant déposer un pli devra se munir d'un document permettant d'identifier formellement la personne (pièce d'identité avec photo) qui lui sera demandée à l'entrée du bâtiment. En cas de refus ou de manquement à ces règles, l'accès aux bâtiments peut lui être interdit. Il est souligné qu'en raison de ces contrôles de sécurité à l'entrée des bâtiments, les candidats sont invités à prendre toute disposition pour remettre les COPIE de SAUVEGARDE aux : date et heure limites indiquées dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E).
Les offres et candidatures en COPIE de SAUVEGARDE (Uniquement) peuvent être réceptionnées ou envoyées à l'adresse ci-dessous :
Ville de Paris - direction Constructions Publiques et architecture. Point de contact : Section Locale d'architecture des 5ème et 13earrondissements - horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h
correspondant : M. François Gaillot
Adresse : 62, rue Corvisart
Code postal : 75013
ville : Paris
Téléphone : 0171187507
télécopieur : 0171187504
courrier électronique (courriel) : [email protected].

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mars 2019.

Avis similaires

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
  • Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
  • Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Merci de renseigner les identifiants d'un compte Entreprise valide.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?