MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Marché de travaux tous corps d'état

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : DISP Dijon - Grand Centre

Avis N° : AO-2124-4531

  • 21 - Dijon
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MON

2_LOGOS_DISP_DIJON.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DISP Centre-Est DIJON
Correspondant : DAI CELLULE MARCHE PUBLIC, DISP Centre-Est DIJON, 72 A, rue d'Auxonne BP 13331, 21033 Dijon cedex, tél. : 03 45 34 10 77, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Ordre et sécurité publics


Objet du marché : Marché de travaux pour la réhabilitation d'une bâtisse en Accueil des familles + salle de réunions et chambre de passage, déconstruction - démolition du bâtiment mitoyen de la Maison d'Arrêt, construction du nouveau mur d'enceinte Nord, transformation de la cour QSL en terrain de basket et handball, démolition et construction du mur d'enceinte de la cour QSL, consolidation de l'ancien Quartier des femmes, ravalement de la façade rue de la Chevalerie de la Maison d'Arrêt. Marché de travaux tous corps d'état.


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Objets complémentaires : 45262660
Objets complémentaires : 45111100
Objets complémentaires : 45262210
Lieu d'exécution et de livraison : 2 rue de la Chevalerie, 39000 Lons le saunier
Code NUTS : FRC22
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Marché de Travaux _ Ilot de la Chevalerie _ Maison d'Arrêt de Lons-Le-Saunier (14 LOTS)
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 14 novembre 2021 et jusqu'au 14 août 2023
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 14 novembre 2021
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 14 septembre 2021 à 12 h 00

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DISPDIJON21005
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 juin 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=771608&orgAcronyme=d3f
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'assas bp 61616, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : [email protected]
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'assas bp 61616, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : [email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'assas bp 61616, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : [email protected]
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Désamiantage
Désamiantage
C.P.V. - : Objet principal : 45262660
Lot(s) 2 Déconstruction - Démolition
Déconstruction - Démolition
C.P.V. - : Objet principal : 45111100
Lot(s) 3 Fondations spéciales
Fondations spéciales
C.P.V. - : Objet principal : 45262210
Lot(s) 4 Gros-Oeuvre Maçonnerie
Gros-Oeuvre Maçonnerie
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Lot(s) 5 Charpente bois ? Couverture Zinc-Zinguerie
Charpente bois ? Couverture Zinc-Zinguerie
C.P.V. - : Objet principal : 45261000
Lot(s) 6 Menuiseries extérieures Aluminium
Menuiseries extérieures Aluminium
C.P.V. - : Objet principal : 45343000
Lot(s) 7 Charpente métallique ? Métallerie
Charpente métallique ? Métallerie
C.P.V. - : Objet principal : 45261100
Lot(s) 8 Menuiserie bois
Menuiserie bois
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 9 Doublages ? Cloisons ? Plafonds ? Peinture
Doublages ? Cloisons ? Plafonds ? Peinture
C.P.V. - : Objet principal : 45432200
Lot(s) 10 Carrelage ? Faïences
Carrelage ? Faïences
C.P.V. - : Objet principal : 45431100
Lot(s) 11 Revêtements de sols souples
Revêtements de sols souples
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
Lot(s) 12 Plomberie ? Sanitaire ? Ventilation
Plomberie ? Sanitaire ? Ventilation
C.P.V. - : Objet principal : 45332200
Objets complémentaires : 45332300
Lot(s) 13 Électricité ? Chauffage électrique ? Courants faibles
Électricité ? Chauffage électrique ? Courants faibles
C.P.V. - : Objet principal : 45317300
Lot(s) 14 Équipements sportifs
Équipements sportifs
C.P.V. - : Objet principal : 45236100

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message