MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Marché de travaux relatif au lot 01 Désamiantage-Curage dans le cadre de la réhabilitation du collège Georges Brassens à Pont-Evêque-38..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Département de l'Isère

Avis N° : AO-2030-0301

  • 38 - PONT EVEQUE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-88407
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département de l'Isère.
Correspondant : Mme Marie NATIVEL, Chef de Projet, isère Aménagement, Mandataire "agissant au nom et pour le compte du Département de l'isère" - 34 rue Gustave Eiffel 38028 Grenoble Cedex 1, tél. : 33-04-76-70-97, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : http://elegia.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : marché de travaux relatif au lot 01 Désamiantage-Curage dans le cadre de la réhabilitation du collège Georges Brassens à Pont-Evêque-38.


La présente consultation concerne uniquement ce lot. La consultation relative aux autres lots sera lancée ultérieurement.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262660.
Lieu d'exécution : collège Georges Brassens Chemin de la Feyta à Pont Evêque - 38 Isère, 38780 Pont Evêque.
Code NUTS : -FRK24.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
opération de travaux divisée en 18 lots
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux se dérouleront en site libre d'occupation. Les travaux des logements de fonction font l'objet d'une tranche optionnelle.
la tranche optionnelle concerne uniquement le lot 01 : curage - désamiantage.
- la tranche ferme : porte sur les travaux de curage et désamiantage du bâtiment du collège.
- la tranche optionnelle1 porte : sur le curage et désamiantage des logements de fonction du site.
une visite obligatoire des lieux est prévue le 23/07/2020 à 14h30.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 novembre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai de paiement de l'avance, des acomptes et du solde est de 30 jours à compter de la date de réception chez le maître d'œuvre.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent),une déclaration sur l'honneur (cf. Modèle ci-joint) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner. La remise d'un Dc1 ou d'un DUME vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur,une déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 derniers exercices (à indiquer dans la Dc2 ou équivalent),présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,déclaration indiquant les effectifs moyens annuels des 3 dernières années,déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique du candidat,les certificats de qualifications professionnelles : (Entreprise spécialisée titulaire d'une certification selon les dispositions des articles R 4412-129 à R 4412- 132 du Code du Travail).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 août 2020, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MN/AC_IA-2020-2229-652.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
http://Elegia.achatpublic.com.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juillet 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://Elegia.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://Elegia.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://Elegia.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun 38000 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : [email protected], télécopieur : 04-76-42-22-69.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de Verdum 38000 Grenoble.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message