MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Marché de travaux -Réaménagement de la rue de l'Industrie - Châtenois 67730 lot unique.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Châtenois

Avis N° : AO-1935-0965

  • 67 - CHATENOIS
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : Presse locale

- AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Maître d ouvrage :
Commune de Châtenois
81, me du Maréclial-Foch -67730 CHATENOÏS
2, Procédure de passation :
Procédure adaptée en application du 1o de l'article R2123-1 du Code de la Commande Publique.

3, Objet des marchés et décomposition des lots :
Marché de travaux -Réaménagement de la rue de l'Industrie - Châtenois 67730 lot unique
4, Caractéristiques principales ;
Les travaux consistent à réaménager la rue de l'Industrie avec :
- Création d'un large trottoir côté Nord accueillant piétons et cycles, avec bordures hautes et abaissement à chaque entrée cochère,
- Délimitation de la chaussée à double sens, ponctuée d'une écluse -un seul devers, caniveau unique le long du trottoir,
- Insertion d un plateau au droit du carrefour avec la rue des Bosquets,
- Aménagement d'espaces verts et de places de stationnement en entrée Sud-Est de rue.
L'ensemble du revêtement est en enrobé, les travaux comprennent les terrassements de la chaussée et du trottoir, la pose de bordures et pavés, le revêtement de la chaussée et du trottoir ainsi que le raccordement au réseau d eaux pluviales, l'enfouissement de quelques réseaux secs et la création d espaces verts.
5. Démarrage prévisionnel des travaux / Délai d'exécution maximum des travaux :
2 eme quinzaine d octobre 2019 / 40 jours ouvrés.
6. Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement au format électronique sur https://portail.als acemarchespublics. eu/
7 . Critères pondérés de jugement des offres : selon détails au Règlement de Consultation :
70 % prix des prestations / 30 % Valeur technique
8. Modalités de remise des offres : Selon détails au Règlement de Consultation. 9. Date limite de réception des offres : 18 septembre 2019 à 10h00

10. Date d'envoi de l'avis à publication : 14 août 2019.
11. Renseignements complémentaires :
https :/portail. al sac emarchespubli es. eu/
Le Maire, Luc ADONETH

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message