MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Marché de travaux pour la rénovation et l'extension du DOJO de Wasquehal.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Wasquehal

Avis N° : AO-2028-1502

  • 59 - WASQUEHAL
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59, 62
Annonce No 20-82263
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Wasquehal.
Correspondant : Mme le maire de Wasquehal, 1 rue Michelet 59290 Wasquehal, tél. : 03-20-65-72-18, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.ville-wasquehal.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : marché de travaux pour la rénovation et l'extension du DOJO de Wasquehal.


CPV - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45261000
45420000
45442100
45431000.
Lieu d'exécution : 15 avenue du Molinel, 59290 Wasquehal.
Code NUTS : -FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la présente consultation vise à la conclusion de marchés de travaux ayant pour objet la rénovation et l'extension du dojo de Wasquehal.
Les travaux décrits dans le présent DCE prévoient essentiellement :
- des travaux de Gros-œuvre et charpente métallique (Lot no1);
- des travaux de Couverture étanchéité (Lot no2);
- des travaux de Bardage, menuiserie extérieure et serrurerie (Lot no3);
- des travaux de Plâtrerie et plafonds suspendus (Lot no4);
- des travaux de Menuiseries intérieures (Lot no5);
-Des travaux de Parquet (Lot no6);
- des travaux de Peinture (Lot no7);
- des travaux de Carrelage et faïence (Lot no8);
- des travaux de CVC plomberie (Lot no9);
- des travaux d'electricité (Lot no10);
- des travaux de VRD (Lot no11);
- des travaux d'ascenseur (Lot no12);
La consultation est allotie techniquement en 12 lots
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les marchés objets de la présente consultation sont passés selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique (ccp)
Les marchés objets de la consultation prennent la forme de marchés ordinaires conclus avec un seul titulaire par lot.
Le planning d'exécution prévisionnel des travaux se déroulera en 2 phases :
La phase 2 Extension se déroulera du 05 Octobre 2020 au 07 Juin 2021
La phase 3 Réhabilitation se déroulera du 08 Juin 2021 au 14 Janvier 2022 et définie comme suit :.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'au 14 janvier 2022.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 octobre 2020.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les marchés s'entendent à prix global et forfaitaire pour chacun des lots, tel que défini au bpgf.
Les prix se rapportant aux marchés tels que figurant dans le bpgf devront comprendre le montant ht, le montant de tva ainsi que le montant (T.T.C.).
La décomposition de ce prix global et forfaitaire est reprise dans la dpgf. Les prix seront ceux en vigueur au mois de remise des offres (Juillet 2020 - mois mo).
Le prix global et forfaitaire par lot est ferme et définitif. Il n'est pas prévu de révision des prix. Les prix peuvent toutefois être actualisés, le cas échéant, par application d'un coefficient cn donnée par une formule mentionnée au ccap.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne (bce) à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats peuvent présenter leur dossier de réponse sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire.
Dans le cas où le titulaire du marché est un groupement d'opérateurs économiques, le groupement prendra, à la date de notification du marché et sans autres formalité, la forme d'un groupement solidaire. Les conditions de constitution des groupements momentanés d'opérateurs économiques sont précisées dans le règlement de la consultation. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements (mandataire et/ou membre) ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements (mandataire et/ou membre).
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : en application de l'article 13 du CCAP, l'exécution du présent marché comportera pour chacun des lots, une action d'insertion professionnelle obligatoire des personnes à la recherche d'un emploi, et répondants aux critères d'éligibilité de la clause sociale (demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois au chômage), allocataires du RSA, public reconnu travailleurs handicapés au sens de l'article L 5212-13 du Code du Travail, bénéficiaires ass, ai, aah..., jeunes de moins de 26 ans s'engageant dans une démarche d'insertion et de recherche d'emploi...).
Chaque candidat devra donc s'engager, pour l'exécution de ces marchés, à réaliser une action d'insertion professionnelle. Il devra ainsi obligatoirement réserver aux publics précités, un volume d'heures d'insertion :
Lot 1 : Travaux de gros œuvre et métallerie serrurerie = 670 heures
Lot 2 : Travaux de Couverture Etanchéité = 409 heures
Lot 3 : Travaux de Bardage et de Menuiseries extérieures - serrurerie = 563 heures
Lot 4 : Travaux de Plâtrerie Plafonds suspendus = 39 heures
Lot 5 : Travaux de Menuiseries intérieures = 79 heures
Lot 6 : Travaux de Parquet = 48 heures
Lot 7 : Travaux de Peinture = 171 heures
Lot 8 : Travaux de Carrelage - faïences = 63 heures
Lot 9 : Travaux de CVC - plb = 539 heures
Lot 10 : Travaux d'electricité = 304 heures
Lot 11 : Travaux de vrd = 361 heures.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner mentionnés aux articles l2141-1 à -6 du code de la commande publique, et qu'il(s) est(sont) en règle au regard des articles l5212.1 à l5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires annuel global réalisé par le candidat et, le cas échéant, la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objets du présent marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; dans le cas où le candidat est objectivement dans l'incapacité de produire ces renseignements, en particulier lorsqu'il est de création récente, il rapporte la preuve de cette incapacité (date à laquelle le candidat a été créé ou a commencé son activité) et communique en lieu et place tout document de nature à attester de sa capacité financière à exécuter les prestations, par exemple la preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les principales références professionnelles des 5 dernières années, privilégiant les prestations similaires à celles objet du présent marché, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, le destinataire et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 juillet 2020, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15T20.
Renseignements complémentaires : 1 - procédure de marché :
Les marchés objets de la présente consultation sont passés selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique
Les marchés objets de la consultation prennent la forme de marchés ordinaires conclus avec un seul titulaire par lot.
2 - allotissement
La présente consultation est allotie techniquement en 8lots énumérés ci-après. Chaque lot donne lieu à la conclusion d'un marché distinct et est décomposé en plusieurs postes techniques.
Lot no1 Travaux de Gros œuvre / Charpente Métallique
Lot no2 Travaux de Couverture Etanchéité
Lot no3 Travaux de Bardage / Menuiseries extérieures - serrurerie
Lot no4 Travaux de Plâtrerie Plafonds suspendus
Lot no5 Travaux de Menuiseries intérieures
Lot no6 Travaux de Parquet
Lot no7 Travaux de Peinture
Lot no8 Travaux de Carrelage - faïences
Lot no9 Travaux de CVC - pLB
Lot no10 Travaux d'electricité
Lot no11 Travaux de VRD
Lot no12 Travaux d'ascenseur
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un lot, de se positionner sur plusieurs lots, voire sur la totalité des lots.
3 - délais d'exécution des marchés
La période prévisionnelle de travaux s'étale, tous lots confondus, s'entend du 05 Octobre 2020 au 14 Janvier 2022.
4 - obtention du DCE :
Le dossier de la consultation peut être téléchargé à l'adresse du profil acheteur (http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com/). A défaut, il peut également être demandé par courrier ou courriel (sur [email protected]) au point de contact figurant en tête d'avis. Veuillez préciser dans la demande, vos coordonnées complètes (y compris mail) . Le DCE ne sera adressé que par mail.
5 - renseignements complémentaires :
Pour les demandes de renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir leur demande :
- soit via le profil d'acheteur accessible à l'adresse suivante : http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com/
- soit par courriel : [email protected]
La date limite de réception des demandes de renseignements complémentaires est fixée au 23/07/2020, la date de réception faisant seule foi. Aucune demande ne sera prise en compte au-delà de cette date. Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres
6 - transmission des plis :
Les plis peuvent être transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en mains propres contre récépissé, les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 16 heures, à l'adresse située en tête d'avis. Les candidats peuvent également transmettre leur dossier de réponse par voie électronique, via le profil d'acheteur accessible à l'adresse suivante : http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com/
7 - visites
Avant la remise de leur offre, les candidats doivent procéder à une visite obligatoire du site du ou des marchés auquel(s) il candidate, accompagnés d'un représentant du maitre d'ouvrage, à peine d'irrégularité de l'offre.
Les candidats devront se rendre sur le site objet du marché après prise de rendez-vous. Les rendez-vous sont pris exclusivement par écrit, ou via l'adresse mail dont les coordonnées sont mentionnées au Règlement de la Consultation.
Le candidat indiquera en objet : " Demande de visite - marché de travaux pour la rénovation et l'extension du Dojo de Wasquehal- lot noxx"
Un rendez-vous sera systématiquement pris pour effectuer la visite du site. Aucune visite sans rendez-vous ne sera assurée. Les demandes de rendez-vous doivent tenir compte du calendrier de visite déclinée ci-dessous.
La visite sera organisée par le Maître d'ouvrage.
Les visites seront programmées, semaines 28, 29 et 30, soit 13 jours de visites possibles, du Lundi 06 Juillet au Vendredi 24 Juillet 2020 (hors Lundi 13 et Mardi 14 Juillet).
Aucune visite ne sera programmée en dehors de ces créneaux de visite. Une attestation de visite prévue à l'annexe no1 sera complétée par le candidat et signée par la personne en charge de la visite pour la ville de Wasquehal et sera joint à l'offre du candidat.
Une attestation sera établie par candidat par lot auquel il aura candidaté.
L'Absence de visite, avant la remise de l'offre, rend celle-ci irrégulière.
8 - critères de sélection des offres :
Pour le Lot 1 :
La valeur technique de l'offre proposée (50 %) est appréciée selon les critères suivants :
Organisation du chantier - 20,00%
Méthodologie de chantier - 15,00%
Fiches techniques - 10,00%
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00%
Valeur financière sur la base du bpgf = 50%
Pour le Lot 2:
Lavaleur technique de l'offre proposée (40 %) est appréciée selon les critères suivants :
Fiches techniques - 10,00%
Moyens humains et matériels dédiés au chantier - 10,00%
Protections collectives durant la phase chantier - 5,00%
Méthodologie propre au chantier - 10,00%
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00%
Valeur financière sur la base du bpgf = 60%
Pour le Lot 3:
La valeur technique de l'offre proposée (50 %) est appréciée selon les critères suivants :
Fiches Techniques - 15,00 %
Moyens humains et matériels dédiés au chantier - 10,00 %
Méthodologie d'exécution propre au chantier - 20,00 %
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00 %
Valeur financière sur la base du bpgf = 50%
Pour le Lot 5 :
La valeur technique de l'offre proposée (50 %) est appréciée selon les critères suivants :
Fiches Techniques - 20,00 %
Moyens humains et matériels dédiés au chantier - 10,00 %
Méthodologie propre à ce chantier - 15,00 %
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00 %
Valeur financière sur la base du bpgf = 50%
Pour les Lots 4,6,7 et 8 :
La valeur technique de l'offre proposée (40 %) est appréciée selon les critères suivants :
Fiches Techniques 15,00 %
Moyens humains et matériels dédiés au chantier - 10,00 %
Méthodologie propre à ce chantier -10,00 %
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00 %
Valeur financière sur la base du bpgf = 60%
Pour le Lot 10 :
La valeur technique de l'offre proposée (45 %) est appréciée selon les critères suivants :
Fiches Techniques des différents matériels - 20,00 %
Moyens humains et matériels dédiés au chantier - 10,00 %
Méthodologie propre à ce chantier, mode opératoire des différentes phases du chantier - 10,00 %
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00 %
Valeur financière sur la base du bpgf = 55%
Pour le lot11 :
La valeur technique de l'offre proposée (40 %) est appréciée selon les critères suivants :
Fiches Techniques des différents matériels - 10,00 %
Moyens humains et matériels dédiés au chantier - 10,00 %
Méthodologie propre à ce chantier, mode opératoire des différentes phases du chantier - 15,00 %
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00 %
Valeur financière sur la base du bpgf = 60%
Pour le lot 12:
La valeur technique de l'offre proposée (30 %) est appréciée selon les critères suivants :
Fiches Techniques 10,00 %
Moyens humains et matériels dédiés au chantier -10,00 %
Méthodologie propre à ce chantier - 5,00 %
Gestion des déchets, des nuisances sonores et de la propreté - 5,00 %
Valeur financière sur la base du bpgf = 70%
9 - négociations
Après première analyse des offres sur la base des critères pondérés d'attribution du marché, et sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier, avec les 3 candidats les mieux classés à l'issue d'une première analyse des offres. Les négociations pourront porter sur l'offre technique et financière, sous forme d'échanges électroniques ou lors d'entretiens avec chaque candidat, dans les locaux du pouvoir adjudicateur.
10 - insertion professionnelle :
En application de l'article 13 du CCAP, l'exécution du marché comportera pour chacun des lots, une action d'insertion professionnelle obligatoire pour chaque titulaire, à l'égard des personnes à la recherche d'un emploi.
Chaque titulaire devra donc s'engager, pendant l'exécution de leurs marchés, à réaliser une action d'insertion professionnelle en réservant aux publics concernés, un volume d'heures d'insertion, repris par lot, dans le DCE, sous peine d'applications de pénalités.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Wasquehal.
Correspondant : service commande publique, 1 rue Michelet, 59290 Wasquehal, , tél. : 03-20-65-72-18, , courriel : [email protected], adresse internet : http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 59014 Lille, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : [email protected], télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse internet : http://www.lille.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : a. Avant la conclusion du contrat : recours sur la base de l'article L551-1 du code de justice administrative et/ou, contre un acte détachable du contrat, de l'article R421-1 du même code dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité de l'acte attaqué, le cas échéant assorti d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L521-1 du même code ;
B. Après la conclusion du contrat : 1°) recours sur la base de l'article L551-13 du même code dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat ; 2°) recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat, le cas échéant assorti d'une demande de suspension sur le fondement précité et/ou d'une demande indemnitaire ; en cas de demande indemnitaire, recours administratif préalable auprès de Mme le maire, aux coordonnées en tête d'avis et recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la décision expresse de rejet ou sans condition de délai (sauf prescription) à défaut.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) Gros œuvre et charpente métallique.- travaux de Gros œuvre et charpente métallique.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
Pour le gros œuvre:
-Organisation de chantier;
-Évacuation en décharge;
-Panneau de chantier;
-Plans d'exécution;
-Doe
-Echafaudages et étais...
Pour la charpente métallique:
-Ossature de toiture
-Ossature verticale et ossature de façades
-Ossature de chéneau
Durée : à compter du 5 octobre 2020 jusqu'au 2 septembre 2021.
Informations complémentaires : - 20 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no1 Travaux de Gros œuvre et charpente métallique.
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45261100.
Mots descripteurs : Charpente, Gros œuvre
Lot(s) Couverture Etanchéité.- travaux de Couverture et Etanchéité.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Echafaudages réglementaires
-Dépose couverture existante
-Etanchéité des bandeaux béton préfabriqué, eaux pluviales;
-Lanterneaux de désenfumage;
-Couvertine;
-Sécurisation de toiture .
Durée : à compter du 4 janvier 2021 jusqu'au 2 septembre 2021.
Informations complémentaires : - 10 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no2 Couverture Etanchéité.
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Couverture, Etanchéité
Lot(s) Bardage, menuiseries extérieures, serrurerie.- travaux de Bardage, menuiseries extérieures et serrurerie.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Echafaudages;
-Bardage polycarbonate;
Bardage métallique plein ondulé;
-Bardage sous face de la coursive;
-Menuiseries extérieures;
-Menuiseries intérieures;
-Travaux de serrurerie .
Durée : à compter du 18 janvier 2021 jusqu'au 4 novembre 2021.
Informations complémentaires : - 17 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no3 Bardage / Menuiseries extérieures - serrurerie.
C.P.V. - Objet principal : 45262650
Objets supplémentaires : 45421000.
Mots descripteurs : Bardage, Menuiserie
Lot(s) Plâtrerie, plafonds suspendus.- travaux de plâtrerie et plafonds suspendus.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Cloisons de distribution en plaques de plâtre
-Doublage mur intérieur;
-Bouchement placo;
-Gaine d'amenée d'air et de désenfumage;
-Plafond Gyptone;
Trappes de visite;
Durée : à compter du 8 février 2021 jusqu'au 21 octobre 2021.
Informations complémentaires : - 12 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no4 Plâtrerie Plafonds suspendus.
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Plâtrerie
Lot(s) Menuiseries intérieures.- travaux de Menuiseries intérieures.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Blocs portes intérieures;
-Bâtis bois exotique;
-Signalétique;
-Cabines et cloisons pour sanitaires /Vestiaires
-Panneaux décoratifs muraux en bois perforé.
Durée : à compter du 8 février 2021 jusqu'au 2 décembre 2021.
Informations complémentaires : - 13 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no5 Menuiseries intérieures.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) Parquet.- travaux de parquet.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Salle de basket
-Plage du Dojo existant
Durée : à compter du 5 avril 2021 jusqu'au 16 avril 2021.
Informations complémentaires : - 2 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no6 Parquet.
C.P.V. - Objet principal : 45432113.
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Lot(s) Peinture.- travaux de peinture.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Préparation des supports;
-Ouvrages intérieurs;
-Ouvrages extérieurs;
-Signalétique PMR;
Durée : à compter du 22 février 2021 jusqu'au 9 décembre 2021.
Informations complémentaires : - 19 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no7 Peinture.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)
Lot(s) Carrelage Faïences.- travaux de Carrelage et faïences.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Travaux préparatoires au carrelage;
-Travaux de revêtements de sol scellés;
-Miroirs; .
Durée : à compter du 22 mars 2021 jusqu'au 25 novembre 2021.
Informations complémentaires : - 7 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no8 Carrelage Faïences.
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Carrelage
Lot(s) CVC Plomberie.- travaux de CVC et plomberie.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Isolement de la zone administrative;
-Alimentation gaz nouvelle chaufferie;
-Emetteur de chaleur;
-Réseau de distribution;
-calorifuge;.
Durée : à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au 25 novembre 2021.
Informations complémentaires : - 28 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no9 CVC - plomberie.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)
Lot(s) Electricité.- travaux d'éléctricité.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Dépose;
-Arrivée EDF et comptage;
-Alimentation général
Durée : à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au 25 novembre 2021.
Informations complémentaires : - 25 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no10 Electricité.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) VRD.- travaux de VRD.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Nettoyage du terrain;
-Terrassement général et démolition;
-Assainissement;
-Voirie;
-Réseaux divers;
-Mobilier extérieur;
-Espaces verts;.
Durée : à compter du 1.e.r mars 2021 jusqu'au 18 novembre 2021.
Informations complémentaires : - 20 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no11 VRD.
C.P.V. - Objet principal : 32400000
Objets supplémentaires : 45232410.
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers
Lot(s) Ascenseur.- travaux d'ascenseur.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
Durée : à compter du 8 février 2021 jusqu'au 26 février 2021.
Informations complémentaires : - 3 semaines de travaux non consécutives sur les 2 phases à compter de la réception de la date mentionnée dans l'ordre de service no2 de démarrage des travaux pour le lot no12 Ascenseur.
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Ascenseur

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message