MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Marché de Travaux pour la Réhabilitation d une ferme auberge en magasin et ateliers destinés aux produits alimentaires locaux et d'un restaurant - Lot 01 Désamiantage Déplombage.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Grosmagny

Avis N° : AO-2140-5525

  • 90 - GROSMAGNY
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

COMMUNE DE GROSMAGNY
Avis d'appel public à la concurrence
I. Identification de l'acheteur public qui passe le marché
Le Maire, Commune de GROSMAGNY 1 Rue des Etangs 90200 GROSMAGNY Tel : 03.84.29 33 03 Courriel : [email protected]
II. Type de marché TRAVAUX
III. Type de procédure de passation
Marché à procédure adaptée
IV. Objet du marché
Marché de Travaux pour la Réhabilitation d une ferme auberge en magasin et ateliers destinés aux produits alimentaires locaux et d'un restaurant - Lot 01 Désamiantage Déplombage
V. Caractéristiques principales
1. Nature et étendue : Le projet est situé rue du Château à Grosmagny (90200).
2. Durée du marché ou délai d'exécution : Le marché de la Mairie est conclu pour une durée de 6 (six mois) mois compris 1 mois de préparation à compter de l'ordre de service démarrage travaux à compter de Novembre 2021.
3. Lieu d'exécution : les prestations, objet du présent marché, seront exécutées sur la commune de GROSMAGNY.
4. Marché alloti : oui
Lot 01 -DESAMIANTAGE -DEPLOMBAGE
Si oui possibilité de présenter une offre pour : 1 un lot 5. Variantes proposées par le Maître d'Ouvrage : non
6. Autres renseignements : Les variantes proposées par les entreprises ne sont pas autorisées.
Les offres devront être rédigées en langue française et exprimées er euros.
Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
VI. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres Les candidats seront sélectionnés, d'une part à partir des garanties et capacités techniques et financières démontrées et d'autre part au regard de leurs références ou qualifications professionnelles.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
-Critère 1 : Le prix des prestations : 40 %
- Critère 2 : Délais : 60 %
VII. Conditions de délai
Date limite de réception des offres : Le Vendredi 22 octobre 2021 à 16h00 en Mairie de GROSMAGNY.

VIII. Retrait des dossiers et transmission des offres à l'adresse suivante Le dossier de Consultation des entreprises pourra être téléchargé gratuitement sur le site internet suivant www.marches-pubics.info
Les dossiers devront parvenir avant la date limite indiquée ci-dessus sous pli recommandé, ou être déposés sur le site de dématérialisation mis à disposition par la Mairie, ou être déposés directement en Mairie contre récépissé à l'adresse et horaires suivants : les lundis de 14h â 16h, mardis de 17h00 à 19h00, et vendredis de 14h00 à 16h00 (pour tout dépôt en dehors de ces horaires, contacter la Mairie au préalable au 03 84 29 33 03) Mairie de GROSMAGNY 1 Rue des Etangs 90200 GROSMAGNY
Renseignements :Commune de GROSMAGNY 1 Rue des Etangs 90200 GROSMAGNY Correspondant : M. Le Maire /Tél : 03.84.29 3S 03 / Courriel : [email protected]

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message