MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Marché de travaux pour la construction de 9 logements individuels

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SEM Territoires Soixante Deux

Avis N° : AO-2006-0327

  • 62 - HAISNES
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 62
Annonce No 20-11090
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Territoires Soixante-Deux.
Correspondant : M. Jocelyn ROCK, 2 rue Joseph Marie Jacquard 62800 Lievin, tél. : 03-21-44-91-26, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.territoires62.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://territoires62.e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement et equipements collectifs.


Objet du marché : marché de travaux pour la construction de 9 logements individuels à HAISNES - 4211.00.


CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : rue Laignel, 62138 Haisnes.
Code NUTS : -FRE12.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
cette opération est divisée en 11 lots qui seront traités en marchés séparés. La durée globale de réalisation des travaux est de 12 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux, y compris période de préparation de 1 mois. La durée d'exécution prévisionnelle de chacun des lots est fixés au sein d'un calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est avril 2020
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération a pour objet la réalisation de travaux de construction de 9 logements individuels à Haisnes définis à la rubrique "renseignements relatifs aux lots".
Les variantes ne sont pas autorisées.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article R2122-7 du code de la commande publique, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans la cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Le lot 4 comporte une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% appliquée sur chaque acompte. Le titulaire à la possibilité, pendant toute la durée du marché de substituer une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources extérieures privées. Le marché est passé à prix global et forfaitaire non actualisable. Le délai maximum de paiement des demandes d'acompte reçues par le maître d'ouvrage est de 60 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'œuvre . Le délai maximum de paiement du solde est de 60 jours suivant la réception du projet de décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d'opérateurs économiques. Il ne sera pas possible de présenter plusieurs offres à la fois en la qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupement ou en qualité de membre de plusieurs groupements pour un même lot.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les documents ci - dessous:
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant . Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.
Situation juridique - références requises : - Une lettre de candidature dument complétée (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
- une déclaration sur l'honneur dument complétée (cf. Modèle ci-joint) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner
- le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pendant les trois dernières années.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 février 2020, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 4211 - Tx 9 logements.
Renseignements complémentaires : procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociations passées dans le cadre des articles R2123-4 à 6 du code de la commande publique. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur(s) question(s) au plus tard le 12/02/2020 inclus en utilisant le lien suivant : https://territoires62.e-marchespublics.com
Un réponse sera alors adressée au plus tard le 17/02/2020 à toutes les entreprises ayant retiré un dossier. Horaires d'ouverture des locaux de la SEM Territoires Soixante Deux ou seront remis les éventuelles copies de sauvegarde : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Voir rubrique renseignements complémentaire.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des candidatures et des offres peut se faire uniquement par voie électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 janvier 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : TERRITOIRES SOIXANTE DEUX.
Correspondant : Jocelyn Rock - directeur de la construction et de la promotion immobilière, 2 rue Joseph Marie Jacquard, 62803 Liévin Cedex.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Lille 13 avenue du peuple belge B.P. 729 59039 Lille Cedex, tél. : 03-20-78-33-33, télécopieur : 03-20-78-50-09.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lille 13 avenue du peuple belge B.P. 729 59039 Lille Cedex, tél. : 03-20-78-33-33, télécopieur : 03-20-78-50-09.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) Terrassement - Fondations - Gros œuvre.-
Terrassement - fondations - gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45112500
45262210.
Mots descripteurs : Gros œuvre, Terrassement
Lot(s) Charpente Bois.-
Charpente Bois
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Charpente
Lot(s) Couverture - Tuile Béton.-
Couverture - tuile Béton
C.P.V. - Objet principal : 45260000.
Mots descripteurs : Couverture
Lot(s) Menuiseries extérieures.-
Menuiseries extérieures
Informations complémentaires : prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Motorisation pour un bloc porte métallique.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) Plâtrerie - Isolation.-
Plâtrerie - isolation
C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45320000.
Mots descripteurs : Plâtrerie
Lot(s) Menuiseries intérieures.-
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) Carrelage - Faïence.-
Carrelage - faïence
C.P.V. - Objet principal : 45431100
Objets supplémentaires : 45431200.
Mots descripteurs : Carrelage
Lot(s) Revêtement de sol souple - Peinture.-
Revêtement de sol souple - peinture
C.P.V. - Objet principal : 45430000
Objets supplémentaires : 45442100.
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Revêtements de sols
Lot(s) Electricité - Chauffage.-
Electricité - chauffage
C.P.V. - Objet principal : 45231112.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) Plomberie - Sanitaire - WC.-
Plomberie - sanitaire - wC
C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232460.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)
Lot(s) Espaces verts - Clôture.-
Espaces verts - clôture
C.P.V. - Objet principal : 45112710
Objets supplémentaires : 45342000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message