MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Marché de travaux de rénovation du bloc sanitaire du groupe scolaire du centre à Wasquehal..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Wasquehal

Avis N° : AO-2117-1945

  • 59 - WASQUEHAL
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59, 62
Annonce No 21-48235
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Wasquehal.
Correspondant : Mme le maire de Wasquehal, 1 rue Michelet 59290 Wasquehal, tél. : 03-20-65-72-18, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.ville-wasquehal.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : marché de travaux de rénovation du bloc sanitaire du groupe scolaire du centre à Wasquehal.


CPV - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45410000
45111100
32400000
45442100.
Lieu d'exécution : 62 - 64 rue Delerue, 59290 Wasquehal.
Code NUTS : -FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la présente consultation vise à la conclusion de marchés de travaux de rénovation du bloc sanitaire du groupe scolaire du centre à Wasquehal.
Les marchés objets de la présente consultation sont passés selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique (ccp)
La consultation est allotie techniquement
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les marchés objets de la consultation prennent la forme de marchés ordinaires conclus avec un seul titulaire par lot.
La rénovation et l'extension des sanitaires de l'école primaire sur le bloc existant est prévue pendant l'été 2021. La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour cette phase no1 est le 7 juillet 2021 (hors préparation) et la fin prévisionnelle des travaux, le 27 août 2021.
Les travaux décrits dans le présent DCE prévoient essentiellement :
- des travaux de VRD - démolitions - gros œuvre - carrelage (Lot no1) ;
- des travaux de Menuiseries extérieures et intérieures bois (Lot no2) ;
- des travaux de Plâtrerie - faux plafonds- peinture (Lot no3) - des travaux de CVC (Lot no4) ;
- des travaux d'electricité (Lot no5).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 7 juillet 2021 et jusqu'au 27 août 2021.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 juillet 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les marchés s'entendent à prix global et forfaitaire pour chacun des lots, tel que défini au bpgf.
Les prix se rapportant aux marchés tels que figurant dans le bpgf devront comprendre le montant ht, le montant de tva ainsi que le montant (T.T.C.).
La décomposition de ce prix global et forfaitaire est reprise dans la dpgf. Les prix seront ceux en vigueur au mois de remise des offres (Mail 2021 - mois mo).
Le prix global et forfaitaire par lot est ferme et définitif. Il n'est pas prévu de révision des prix. Les prix peuvent toutefois être actualisés, le cas échéant, par application d'un coefficient cn donnée par une formule mentionnée au ccap.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours, à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne (bce) à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats peuvent présenter leur dossier de réponse sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire.
Dans le cas où le titulaire du marché est un groupement d'opérateurs économiques, le groupement prendra, à la date de notification du marché et sans autres formalité, la forme d'un groupement solidaire. Les conditions de constitution des groupements momentanés d'opérateurs économiques sont précisées dans le règlement de la consultation. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements (mandataire et/ou membre) ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements (mandataire et/ou membre).
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner mentionnés aux articles l2141-1 à -6 du code de la commande publique, et qu'il(s) est(sont) en règle au regard des articles l5212.1 à l5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires annuel global réalisé par le candidat et, le cas échéant, la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objets du présent marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; dans le cas où le candidat est objectivement dans l'incapacité de produire ces renseignements, en particulier lorsqu'il est de création récente, il rapporte la preuve de cette incapacité (date à laquelle le candidat a été créé ou a commencé son activité) et communique en lieu et place tout document de nature à attester de sa capacité financière à exécuter les prestations, par exemple la preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les principales références professionnelles des 5 dernières années, privilégiant les prestations similaires à celles objet du présent marché, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, le destinataire et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations sur la base du bpgf : 40 %;
- valeur technique proposée : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 mai 2021, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021T13.
Renseignements complémentaires : 1 - procédure de marché :
Les marchés objets de la présente consultation sont passés selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique
Les marchés objets de la consultation prennent la forme de marchés ordinaires conclus avec un seul titulaire par lot.
2 - allotissement
La présente consultation est allotie techniquement en 9 lots énumérés ci-après. Chaque lot donne lieu à la conclusion d'un marché distinct et est décomposé en plusieurs postes techniques.
- des travaux de VRD - démolitions - gros œuvre - carrelage (Lot no1) ;
- des travaux de Menuiseries extérieures et intérieures bois (Lot no2) ;
- des travaux de Plâtrerie - faux plafonds- peinture (Lot no3) - des travaux de CVC (Lot no4) ;
- des travaux d'electricité (Lot no5) ;
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un lot, de se positionner sur plusieurs lots, voire sur la totalité des lots.
3 - délais d'exécution des marchés
La période prévisionnelle de travaux s'étale, tous lots confondus, s'entend du 7 juillet 2021 au 27 août 2021.
4 - obtention du DCE :
Le dossier de la consultation peut être téléchargé à l'adresse du profil acheteur (http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com/). A défaut, il peut également être demandé par courrier ou courriel (sur [email protected]) au point de contact figurant en tête d'avis. Veuillez préciser dans la demande, vos coordonnées complètes (y compris mail) . Le DCE ne sera adressé que par mail.
5 - renseignements complémentaires :
Pour les demandes de renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir leur demande :
- soit via le profil d'acheteur accessible à l'adresse suivante : http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com/
- soit par courriel : [email protected]
La date limite de réception des demandes de renseignements complémentaires est fixée au 30/04/2021, la date de réception faisant seule foi. Aucune demande ne sera prise en compte au-delà de cette date. Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres
6 - transmission des plis :
Les candidats devront obligatoirement transmettre leur dossier de réponse par voie électronique, via le profil d'acheteur accessible à l'adresse suivante: http://www.e-marchespublics.fr/, conformément à la réforme du droit de la commande publique, entrée en vigueur au 1erAvril 2016, qui imposait la complète dématérialisation des procédures de passation des marchés publics de plus de 25 000 euros HT, dès le 1erOctobre 2018. Toute transmission papier sera déclarée irrégulière.
7 - visites
Avant la remise de leur offre, les candidats doivent procéder à une visite obligatoire du site du ou desmarchés auquel(s) il candidate, accompagnés d'un représentant du maitre d'ouvrage, à peine d'irrégularité de l'offre.
Les candidats devront se rendre sur le site objet du marché après prise de rendez-vous. Les rendez-vous sont pris exclusivement par écrit, ou via l'adresse mail dont les coordonnées sont mentionnées au Règlement de la Consultation.
Le candidat indiquera en objet : " Demande de visite - marché de travaux de rénovation du bloc sanitaire du groupe scolaire du centre de la ville de Wasquehal - lot noXX "
Un rendez-vous sera systématiquement pris pour effectuer la visite du site. Aucune visite sans rendez-vous ne sera assurée. Les demandes de rendez-vous doivent tenir compte du calendrier de visite déclinée ci-dessous.
La visite sera organisée par le Maître d'ouvrage.
Les visites seront programmées pour tous les lots, semaines 15, 16 et 17 soit 15 jours ouvrés de visites, du Lundi 12 Avril au Vendredi 30 Avril 2021.
Aucune visite ne sera programmée en dehors de ces créneaux de visite. Une attestation de visite prévue à l'annexe no1 sera complétée par le candidat et signée par la personne en charge de la visite pour la ville de Wasquehal et sera joint à l'offre du candidat.
Une attestation sera établie par candidat par lot auquel il aura candidaté.
L'Absence de visite, avant la remise de l'offre, rend celle-ci irrégulière.
8 - critères de sélection des offres :
La valeur technique de l'offre proposée (60 %) est appréciée selon les critères suivants :
Moyens techniques, matériels et humains dont dispose l'entreprise 10,00%
Méthodologie et détails d'intervention pour mener à bien l'opération 20,00%
Fiches techniques 15,00%
Optimisation des délais présenté sous forme d'un planning graphique et les effectifs pour assurer la tenue des délais 15,00%
Valeur financière sur la base du bpgf = 40%
9 - négociations
Après première analyse des offres sur la base des critères pondérés d'attribution du marché, et sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier par lot, avec les 3 candidats les mieux classés à l'issue de cette analyse. Les négociations pourront porter sur l'offre technique et financière, sous forme d'échanges électroniques ou lors d'entretiens avec chaque candidat, dans les locaux du pouvoir adjudicateur.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Wasquehal.
Correspondant : service commande publique, 1 rue Michelet, 59290 Wasquehal, , tél. : 03-20-65-72-18, , courriel : [email protected], adresse internet : http://ville-wasquehal.e-marchespublics.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 59014 Lille, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : [email protected], télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse internet : http://www.lille.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : a. Avant la conclusion du contrat : recours sur la base de l'article L551-1 du code de justice administrative et/ou, contre un acte détachable du contrat, de l'article R421-1 du même code dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité de l'acte attaqué, le cas échéant assorti d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L521-1 du même code ;
B. Après la conclusion du contrat : 1°) recours sur la base de l'article L551-13 du même code dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat ; 2°) recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat, le cas échéant assorti d'une demande de suspension sur le fondement précité et/ou d'une demande indemnitaire ; en cas de demande indemnitaire, recours administratif préalable auprès de Mme le maire, aux coordonnées en tête d'avis et recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la décision expresse de rejet ou sans condition de délai (sauf prescription) à défaut.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) VRD Démolitions GO Carrelage 2021T1301.- travaux de VRD Démolitions GO Carrelage.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
Les travaux de DEMOLITION définis par le présent CCTP comprennent :
- dépose en démolition des installations techniques existants non conservés
- démolition d'élément de maçonnerie non porteuse et cloisonnements (séparatifs de
Toilettes.)
- dépose en démolition des deux portes existantes
- dépose en démolition des faux-plafonds et doublages
- dépose en démolition des revêtements de sol existants et faïences murales
Les travaux de GO définis par le présent CCTP comprennent :
- création de baies dans maçonnerie existante de façade
- dressement de feuillure
- création de seuil
- calfeutrements
. Les travaux de vrd
- vidange et neutralisation des anciennes fosses
- vidange, nettoyage et décontamination de la fosse septique
- tranchées pour réseaux
- mise en place de collecteur dans la fosse septique
- agrandissement de trémie
Durée : à compter du 7 juillet 2021 jusqu'au 13 août 2022.
Informations complémentaires : le planning d'exécution prévisionnel des travaux sera le suivant :
- démarrage travaux : le 7 juillet 2021
- durée du chantier : 4 semaines, non consécutives (cf. Planning)
- achèvement prévisionnel des travaux : le 13 août 2021
La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour ce lot est donc prévue 7 juillet 2021 (S27). Il est alors indispensable que le titulaire, soit en mesure de réaliser les travaux sur cette période pour ce lot, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45111100
45431000.
Mots descripteurs : Démolition, Voirie et réseaux divers
Lot(s) Menuiseries extérieures et intérieures bois 2021T1302.- travaux de Menuiseries extérieures et intérieures bois.
Les travaux à réaliser par le présent lot sont essentiellement les suivants :
Les travaux de menuiserie
- les échafaudages de pieds ou roulants
- les études, note de calculs et dessins d'exécution avec détails des ouvrages.
- les bâchages et protections des zones d'intervention. La fabrication et mise en
œuvre de blocs portes sur mesure
- la fourniture et pose de bloc porte du commerce
- la fabrication et la mise en œuvre de menuiseries diverses suivant cctp
- la fourniture et mise en œuvre de cabines sanitaires et cloisons en stratifié du
Commerce
- la fourniture et pose des miroirs, équipements pmr
- la fabrication et mise en œuvre de menuiseries diverses, tablettes, trappe etc.
- la fourniture et pose des serrures et quincaillerie nécessaire à la bonne manœuvre
Des menuiseries
- la fourniture de toutes les visseries et fixations nécessaire au bon fonctionnement
Des ouvrages
- la fourniture d'échantillons sur demande du maître d'œuvre
- les réservations demandées par les lots techniques
- les études et dessins d'exécution avec détails des ouvrages.
- les protections des ouvrages après exécution
Durée : à compter du 26 juillet 2021 jusqu'au 20 août 2022.
Informations complémentaires : le planning d'exécution prévisionnel des travaux sera le suivant :
- démarrage travaux : le 26 juillet 2021
- durée du chantier : 2 semaines non consécutives (cf. Planning)
- achèvement des travaux : le 20 août 2021
La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour ce lot est donc prévue le 26 juillet 2021 (S30). Il est alors indispensable que le titulaire, soit en mesure de réaliser les travaux sur cette période pour ce lot, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) Plâtrerie Faux plafonds Peinture 2021T1303.- travaux de plâtrerie Plafonds suspendus Peinture.
Les travaux à réaliser par le présent lot sont essentiellement les suivants :
Les travaux de platrerie
- les échafaudages de pieds ou roulants
- le traçage et la mise en œuvre des cloisons
- la mise en œuvre des plafonds
- toutes les soffite, habillage poutres, habillage gaines etc.
- traitement des angle, bande et enduit
- les découpes du plafond pour la pose des luminaires suivant indication de
L'Électricien
- coordination pendant la mise en place des bâtis de porte.
- la remise en état des locaux si détérioration des parties communes empruntées par
Les ouvriers.
- evacuation des déchets
. Les travaux de peinture
- réception des supports
- tous les travaux de peinturage nécessaires à la parfaite finition des ouvrages
Intérieurs et extérieurs
- tous les travaux accessoires tels que 2grenage, brossage, ponçage, impression,
Enduits, grattage de rouille, révision des couches intérieures, etc...
- les nettoyages de présentation des ouvrages (sols, vitres et parties communes) pour
La réception.
- le nettoyage final de mise en service
Durée : à compter du 28 juillet 2021 jusqu'au 27 août 2021.
Informations complémentaires : le planning d'exécution prévisionnel des travaux sera le suivant :
Le planning d'exécution prévisionnel des travaux sera le suivant :
- démarrage travaux : le 28 juillet 2021
- durée du chantier : 13 jours non consécutifs (cf. Planning)
- achèvement des travaux : le 27 août 2021
La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour ce lot est donc prévue le 28 juillet 2021 (S30). Il est alors indispensable que le titulaire, soit en mesure de réaliser les travaux sur cette période pour ce lot, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.
C.P.V. - Objet principal : 45261221
Objets supplémentaires : 45410000.
Mots descripteurs : Plâtrerie
Lot(s) CVC 2021T1304.- travaux de CVC.
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
-Travaux de plomberie sanitaire
-Travaux de chauffage, ventilation, climatisation
Durée : à compter du 19 juillet 2021 jusqu'au 13 août 2021.
Informations complémentaires : le planning d'exécution prévisionnel des travaux sera le suivant :
- démarrage travaux : le 19 juillet 2021
- durée du chantier : 2 semaines non consécutives (cf. Planning)
- achèvement des travaux : le 13 août 2021
La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour ce lot est donc prévue le 19 juillet 2021 (S29). Il est alors indispensable que le titulaire, soit en mesure de réaliser les travaux cette période pour ce lot, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Carrelage
Lot(s) Electricité 2021T1305.- travaux d'electricité.
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :
-Travaux courants forts
-Travaux sécurité incendie
-Installation de chantier
-Protection des ouvrages
-Marques, certificats et procès verbaux
Durée : à compter du 26 juillet 2021 jusqu'au 24 août 2021.
Informations complémentaires : le planning d'exécution prévisionnel des travaux sera le suivant :
- démarrage travaux : le 26 juillet 2021
- durée du chantier : 9 jours, non consécutifs (cf. Planning)
- achèvement des travaux : le 24 août 2021
La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour ce lot est donc prévue le 26 juillet 2021 (S30). Il est alors indispensable que le titulaire, soit en mesure de réaliser les travaux sur cette période pour ce lot, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message