MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Marché de travaux de construction d'un ascenseur dans le groupe scolaire 109-111 avenue Parmentier 75011 Paris en deux lots - lOT 1 : TCE - lOT 2 : APPAREIL. Opération GO 201801719.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Paris

Avis N° : AO-2132-0694

  • 75 - VILLE DE PARIS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75
Annonce No 21-102574
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
Correspondant : Mme Yenbou Malika, Ville de Paris, direction Constructions publiques et Architecture SLA 11/12 212 avenue Daumesnil 75012 Paris, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Batiment.


Objet du marché : marché de travaux de construction d'un ascenseur dans le groupe scolaire 109-111 avenue Parmentier 75011 Paris en deux lots - lOT 1 : TCE - lOT 2 : APPAREIL. Opération GO 201801719.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45313100.
Lieu d'exécution : 109-111 avenue Parmentier, 75011 Paris.
Code NUTS : -FR101.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché de travaux de construction d'un ascenseur dans le groupe scolaire 109-111 avenue Parmentier 75011 Paris en deux lots - lOT 1 : TCE - lOT 2 : APPAREIL
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux de construction d'un ascenseur dans le groupe scolaire 109-111 avenue Parmentier 75011 Paris en deux lots - lOT 1 : TCE - lOT 2 : APPAREIL. Opération GO 201801719.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 472 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 8 juillet 2022.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : lot 1 : Financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, actualisable. Acomptes mensuels.
lot 2 - tranche Ferme : Financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, actualisable. Acomptes mensuels.
lot 2 - tranche Optionnelle : Financement sur les ressources propres du Budget de fonctionnement de la Ville de Paris
Paiement direct - prix global et forfaitaire, actualisable. Acomptes semestriels.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d, e le cas échéant, et G.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2000546.
Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr
Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
Date limite d'obtention : 24 septembre 2021, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 juillet 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.maximilien.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368843&orgAcronyme=r8t.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-44-59-46-46.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L.551-1 à 23 du code de justice administrative.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- tce.
tce (tout corps d'état)
Durée : 95 jours à compter de la date de notification du marché.
Exécution : 5 juillet 2021.
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Mots descripteurs : Ascenseur, Bâtiment
Lot(s) 2.- appareil.
appareil
Durée : 462 jours à compter de la date de notification du marché.
Exécution : 25 octobre 2022.
C.P.V. - Objet principal : 45313100
Objets supplémentaires : 42416100.
Mots descripteurs : Ascenseur, Bâtiment

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message