MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Marché de Travaux _ Création d'une PEP MA d'Auxerre (13 LOTS).

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : DISP Centre Est Dijon

Avis N° : AO-2040-2282

  • 89 - AUXERRE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 21, 10, 18, 3, 45, 58, 77, 89, 91
Annonce No 20-115488
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DISP Centre-Est Dijon.
Correspondant : M. Cellule marche departement des affaires immobilieres, disp Centre-Est DIJON, 72 A, rue d'auxonne B.P. 13331 21033 Dijon Cedex, tél. : 03-80-65-05-41, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.justice.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics.


Objet du marché : marché de Travaux _ Création d'une pep ma d'auxerre (13 Lots).


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45223220
45261210
45111100.
Lieu d'exécution : maison d'arrêt d'auxerre _ 13 avenue Charles de Gaulle B.P. 23, 89010 Auxerre.
Code NUTS : -FRC14.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché de Travaux _ Création d'une pep _ ma d'auxerre (13 Lots)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de Travaux _ Création d'une pep ma d'auxerre (13 Lots).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 21 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 janvier 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 novembre 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DISPDIJON20014.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2020.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=639913&orgAcronyme=d3f.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon 22 Rue d'assas B.P. 61616 21016 Dijon, tél. : 03-80-73-91-00, courriel : [email protected], télécopieur : 03-80-73-39-89.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Dijon 22 Rue d'assas B.P. 61616 21016 Dijon, tél. : 03-80-73-91-00, courriel : [email protected], télécopieur : 03-80-73-39-89.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Dijon 22 Rue d'assas B.P. 61616 21016 Dijon, tél. : 03-80-73-91-00, courriel : [email protected], télécopieur : 03-80-73-39-89.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- déplombage - déconstruction.
Déplombage - déconstruction
C.P.V. - Objet principal : 45111100.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 2.- terrassement - v.R.D - aBORDS.
Terrassement - v.R.D - aBORDS
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 3.- gros œuvre.
Gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 4.- couverture - étanchéité.
Couverture - étanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 5.- menuiseries extérieurs - fermetures.
Menuiseries extérieurs - fermetures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 6.- cloisons - doublages - faux Plafonds - peinture.
Cloisons - doublages - faux Plafonds - peinture
C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 7.- menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 8.- carrelages - faïences.
Carrelages - faïences
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 9.- serrurerie.
Serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 10.- électricité.
Électricité
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 11.- chauffage, Ventilation et Climatisation.
Chauffage, Ventilation et Climatisation
C.P.V. - Objet principal : 45332400.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 12.- plomberie.
Plomberie
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)
Lot(s) 13.- clôtures Sécurisées - portails.
Clôtures Sécurisées - portails
C.P.V. - Objet principal : 45342000.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Plomberie (travaux)

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message