MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Maîtrise d'oeuvre pour la réfection d'une façade en éléments métalliques

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Avis N° : AO-2131-2182

  • 75 - UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché < (inf.) 90 000 euros

Source : MOL

Identification de l'organisme qui passe le marché : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75231 Paris
Direction du Patrimoine Immobilier


Objet du marché : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réfection d'une façade en éléments métalliques, avec études d'exécution, catégorie d'ouvrages de « Bâtiment » pour une intervention en « Réhabilitation ou réutilisation» du domaine de classement B4 : enseignement - recherche et une éventuelle mission complémentaire OPC - Ordonnancement Pilotage Coordination.

Durée du marché : Le marché prendra effet à compter de sa date de notification et s'achèvera à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie, sur demande du maître d'oeuvre, par le maître de l'ouvrage, dans les conditions des articles 20 et 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
Le délai d'exécution du marché court à compter de la date de la notification du marché.
Le point de départ du délai d'exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part a la date précisée dans l'ordre de service de démarrage de l'élément de mission concerne.
Les délais d'exécution des éléments de mission sont fixés dans l'acte d'engagement du candidat devenu titulaire.
Le marché de travaux passé au titre du Plan de Relance devra impérativement être notifié à l'entrepreneur de travaux avant la fin de l'année 2021.
Nombre et consistance des lots : Lot unique
Procédure de passation : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée de l'article R2123-1 du Code de la Commande Publique.

Modalités d'attribution : L'acheteur éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou incomplètes conformément au code de la commande publique.
La mise en compétition sera limitée à :
- L'examen des compétences, références et moyens des candidats (sur la base des fiches de candidature et du cadre de mémoire justificatif) ;
- Au montant de la rémunération proposé tel que figurant à l'acte d'engagement et son annexe.
Afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse l'acheteur se réfèrera uniquement aux documents tels que mentionnés dans le règlement de la consultation.
Le candidat est informé que l'Université se réserve la possibilité de recourir ou de ne pas recourir le cas échéant, à une négociation des offres avec le ou les candidats de son choix.
Critères de sélection : Les critères de jugement des offres sont les suivants :
- Compétences 30 points / 100
- Références 20 points / 100
- Moyens 10 points : 100
- Montant de la rémunération 40 points / 100
Soit un total de 100 points à attribuer
Date limite : la date et heure limites de réception des plis de candidature et d'offres est fixé au lundi 13 septembre 2021 à 12H00.
Les réponses remises par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation doivent contenir la totalité des pièces mentionnées dans le règlement de la consultation.

L'attention des candidats est donc attirée sur la durée d'acheminement des plis électroniques, en particulier si ceux-ci sont volumineux : c'est la date et l'heure de fin d'acheminement qui fait foi lors de la remise d'une réponse dématérialisée. L'intégralité de la transmission des documents sur le site doit donc avoir été réalisée AVANT la date et l'heure limites de réception des offres. Tout pli dont le téléchargement sur le serveur ne serait pas achevé à l'heure impartie sera considéré comme reçu hors délai. Il appartient aux candidats de tenir compte des délais d'envoi et de traitement des documents par le serveur.
Renseignements divers : Les prestations des travaux s'exécuteront : A la Maison des Sciences Économiques, 106 bld de l'hôpital Paris 13ème.
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre une mission de base de maîtrise d'oeuvre.
L'opération appartient :
- À la catégorie d'ouvrages de « Bâtiment »,
- Pour une intervention en « Réhabilitation ou réutilisation »
- Au domaine de classement B4 : enseignement - recherche
La mission confiée au maître d'oeuvre est une mission de base avec études d'exécution.
Les éléments de mission sont ceux qui figurent aux articles R2431-19 à R2431-23 pour les opérations de réhabilitation de bâtiment.
Le présent marché est composé des éléments de la mission de base :
- Études d'avant-projet (AVP)
- Études de projet (PRO)
- Assistance à la passation des contrats (ACT)
- Direction de l'exécution des travaux (DET)
- Etudes d'exécution (EXE)
- Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR)
Et une éventuelle mission complémentaire OPC - Ordonnancement Pilotage Coordination attribuée le cas échéant au stade de l'admission de l'élément de mission Avant-Projet ( AVP)
Les spécifications du marché et les éléments de missions relatives à opérations sont ceux indiquées aux articles R2431-1 à R2432-7 du code de la commande publique :
La mission de conduite d'opération est assurée par :
AEDIFICEM - rue Henri Loilier 51370 Champigny
Tél : 03 52 62 03 88 - [email protected]
Adresse Internet du profil acheteur : https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzQ5NDYzMg%3D%3D
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : mercredi 21 juillet 2021

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message